
根据法律规定,绿化工程保修期限没有明确的规定,主要以当事人的意思自治为主,具体以合同约定为准。
根据《建筑法》第62条的规定,确定建筑工程保修期限应遵循以下原则:保证建筑物在合理使用年限内能够正常使用,对于危及建筑物在合理使用年限内安全使用的质量缺陷,建筑施工企业应负责保修。
根据《建筑法》第60条的规定,建筑施工企业对地基基础工程和主体结构工程的保修责任期应延及建筑物的合理寿命期间。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、预定开工日期:年 月 日
回填种植土按实际发生工程量结算,需双方代表签证认可,但单价不得超过甲方认可的预算单价的限额。
本工程采用包工、包料的形式进行施工。
1、工期从预定开工日期开始,至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日结束,预计天数为(包括法定假日),不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。
2、如遇以下情况,乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方,并经双方代表签证,工期相应顺延,否则视为乙方放弃签证的权利,工程不予顺延。
(1)因甲方原因影响工程施工进度,如未按时交出场地、接通水电、甲方变更设计等。
(2)不可抗力因素。
1、工程质量必须达到合格标准(验收标准按照业主设计要求及行业规范执行),如乙方故意延误导致工程未能按时结算或提请验收,则该工程不能评定为合格。
2、乙方提供的苗木必须事先控制质量,苗木规格严格按照设计要求进行选择,苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范执行。
3、苗木成活率必须达到100%。
4、工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量,质量合格后由甲方签收。
1、工程预算总价款为人民币元(大写元)。
2、结算方式:
(1)甲方应在预定开工日期前个工作日内,向乙方预付工程预算总价款的30%。
(2)甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%。
(3)甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的个工作日内,甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。
(4)工程结算总款额的10%作为工程质量保证金及保养金,甲方应在保养期期满后个工作日内与乙方进行现场复检并办理保养终结手续,甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。
(5)以上付款方式均以支付为准。
1、苗木保养期为个月,从工程竣工并通过合同约定的全部验收之日起计算。
2、保养期内,凡因乙方施工造成的质量问题,乙方接到甲方通知后的日内应无条件予以保养,苗木不成活的应及时更换。否则,甲方有权另派施工队伍进行施工和保养,一切费用将从保养金中扣除,超过保养金的部分,甲方有权向乙方追偿。
1、甲方义务:
(1)委派现场代表负责对工程建设进行全面管理。
(2)向乙方提供施工场地,保证运输道路畅通,同时提供施工用水、用电(水电费由方承担)。
(3)提供本项目施工图纸,负责组织图纸会审和设计交底。
(4)甲方在收到乙方提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后,应在两周内通知乙方核对工程价款,并在竣工验收后的两个月内完成结算。
2、乙方义务:
(1)委派现场代表负责施工期间的全面管理。
(2)根据甲方确认的施工图纸,按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。
(3)按相关安全法规进行安全施工,遵守甲方施工现场管理的相关规定,承担在施工过程中的安全责任,包括防火、防盗、防止事故发生等。若出现安全问题,乙方自行承担责任。
(4)工程交付甲方前,应对已完工的工程进行保护工作,如在此期间发生损坏,乙方应自费修复并按合同约定交付甲方,由此造成工期延误的,按照违约责任中的逾期完工条款处理。
(5)乙方应确保工程质量达到验收标准。
(6)乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料,并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起的两个月内完成结算。
1、因甲方工程量变化或图纸变更导致工期延期的,竣工日期应相应顺延。
2、甲方未能按照本合同约定进行竣工验收的,由甲方承担工程保管及风险责任。
3、甲方逾期付款导致施工无法进行的,乙方有权停止施工。
4、工程质量未达到约定标准的,乙方应承担相应责任。
5、乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外,不得以任何理由停工。若连续停工两个工作日以上,非上述原因的,甲方有权解除合同,若由此造成甲方工期延误或其他损失,乙方应予赔偿。
6、乙方应向甲方支付的违约金,甲方可从应付未付款中扣除,若违约金不足以弥补甲方损失,甲方有权继续向乙方追偿。
未经合同双方共同书面同意,任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
1、因解除而终止:
(1)由于乙方违约导致本合同无法履行或不能完全履行,如果甲方认为没有必要继续履行本合同,或乙方在收到甲方要求纠正违约行为的通知后仍不纠正违约行为,则甲方有权向乙方发出解除合同的书面通知,该通知自送达乙方时生效,乙方应按照本合同约定承担违约责任,若违约金不足以弥补甲方损失,甲方有权继续向乙方追偿。
(2)由于甲方违约导致本合同无法履行或不能完全履行,如果乙方认为没有必要继续履行本合同,或甲方在收到乙方要求纠正违约行为的通知后仍不纠正违约行为,则乙方有权向甲方发出解除合同的书面通知,该通知自送达甲方时生效,甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项,并按照本合同约定承担违约责任。
(3)合同一方行使解除权后,合同自解除通知送达之日起终止。
(4)合同终止后,不妨碍一方向违约方追究违约责任。
2、有下列情形之一的,合同权利义务终止:
(1)本合同按约定履行完毕。
(2)本合同经各方协商一致终止。
(3)本合同因一方出现本条第1款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为),另一方发出解除合同的通知。
(4)法律法规规定终止的其他情形。
本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律规定。
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
1、本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
3、合同及其补充协议自双方签字、盖章之日起生效,并在保养期满、清算余款之日自行终止。
4、本合同一式份,甲、乙双方各执份,每份具有同等法律效力。
建筑工程资质挂靠的特点。挂靠人缺乏建设活动资质或资质不足,借用有资质企业的名义承接工程,主体资格存在缺陷。被挂靠企业虽具备资质等级,但缺乏实际承揽工程的能力,需要支付费用给挂靠人。挂靠人以分支机构或项目经理部等形式开展活动,没有独立承担民事责任的能力
建设工程索赔的三要素,包括额外支出或工期损失、不属于承包人责任或风险责任的费用增加或工期损失原因,以及提交索赔意向通知和索赔报告的程序。同时,文章还介绍了建筑工程索赔的法律依据,包括《民法通则》和《合同法》的相关规定以及国家建设部等发布的相关实施措施
关于刑事复议后多长时间可以申请复核的问题。法律规定在公安机关办理刑事案件程序规定中的期限内,当事人可提出复核申请。因不可抗力或其他正当理由无法在法定期限内申请的,应在障碍消除后五个工作日内提交证明材料。申请方式以书面为主,特殊情况下可口头申请。其他正
建设工程价款的结算方式和监督管理。结算方式包括按月定期结算、分段结算和竣工后一次结算,遵循合法、平等、诚信原则,并符合相关法律、法规和政策。国家相关部门负责监督管理。法律依据依据《建设工程价款结算暂行办法》进行工程进度款的结算与支付。