当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程施工 > 工程施工竣工验收 > 对建设工程实际竣工日期有争议该如何确定

对建设工程实际竣工日期有争议该如何确定

时间:2022-04-28 浏览:13次 来源:由手心律师网整理
222270
双方确认竣工的日期;建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。关于对建设工程实际竣工日期有争议该如何确定的问题,下面由手心律师网小编为您详细解答。

一、对建设工程实际竣工日期有争议该如何确定

1、双方确认竣工的日期;建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

2、法律依据:

《建设工程质量管理条例》第四十条

在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:

(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;

(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;

(三)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;

(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。

其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。

二、怎样认定工程合同中的竣工日期

竣工是指承包人完成施工任务。一般来说,工程竣工后,发包人应进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差,所以确定竣工日期很重要,因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾期竣工违约和违约金的数额、工程风险转移等重要问题。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 工程审计时间要求

    工程审计的时间要求。合同约定具体时间,双方必须遵守。根据《建设工程价款结算暂行办法》,承包人提交竣工结算报告后,审计机关要在规定时间内完成审查。不同金额的工程竣工结算报告审查时间不同。承包人未按要求提供资料,发包人有权审查已有资料,责任由承包人承担。

  • 建筑工程合同无效工程款的结算方式

    建筑工程合同无效时工程款的结算方式。当建设工程施工合同被判决无效时,工程款的支付方式取决于工程的竣工验收情况。合格工程按照合同约定支付,不合格工程则根据不同情况进行处理。承包人非法转包、违法分包的行为将认定为无效,当事人可能被收缴非法所得。

  • 补充协议一

    甲乙双方关于服务合同的补充协议。协议内容包括服务期限的调整、协议内容冲突的解决方式、生效日期以及争议解决方式。双方将原合同的一年服务期限更改为xx个月的服务期限,并分为两段执行。本协议自双方签字盖章之日起生效,如有冲突以本协议为准,未涉及内容按原合同

  • 建设工程管理流程

    建设工程从进场到竣工的管理流程,包括施工组织设计报审、图纸会审记录、技术交底等一般程序。同时,文章还介绍了资料整理及上报顺序、材料进场、工程安装报验、内部资料等方面的内容。此外,文章还涉及工程经济、技术文件和施工日志等方面的管理。最终,文章提及了工程

  • 如何确定建设工程的开工、竣工时间
  • 建设工程施工合同应该要注意的事项是什么
  • 建设工程施工合同需要注意哪些事项

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师