
根据甲乙双方的协商,甲方将工程项目的施工资料发包给乙方,达成以下协议:
乙方将负责工程施工全套资料的编写、收集、整理、归档、备案等工作,包括施工管理、施工技术、施工测量、施工物资、施工记录、施工试验、过程验收、工程竣工质量验收等内容。但不包括填写《施工组织设计》、《施工日志》、《混凝土施工日志》以及所有方案的编制和送检相关工作。
本协议采用包工方式,甲方仅为乙方提供一份全套施工图纸、办公场地、办公桌椅、资料柜、资料打印用纸、文件夹、文件盒、鱼尾夹、打印粉墨、中性笔等办公用品。打印机和电脑由乙方自行提供。
1、取费单价:(具体金额待商议)
2、资料费总价:按实际承揽的建筑面积(以施工蓝图所注明的建筑面积为准)计算。
本合同工期为从20年月日至20年月日。
甲方每月支付给乙方工程资料费:(具体金额待商议,大写:)。
如果甲方在达到资料费支付条件后7日内无法支付给乙方工程资料费,乙方有权停止工作并解除合同。
1、甲方负责提供办公场所、办公桌、椅、办公用品(包括资料打印用纸、文件夹、文件盒、鱼尾夹、打印粉墨、中性笔等)和各楼号全套施工图纸一套。安全资料表格由甲方提供。甲方还负责保障乙方办公场所的安全、保卫工作以及防止财产丢失等情况,所有损失由甲方承担。
2、甲方负责督促、协调各参建单位管理人员进行工程资料的签字工作,原则上不允许代签。
3、甲方负责督促、协调各参建单位及时为乙方提供进场材料的合格证、检测报告(各楼号一式四份)等进场手续。
4、甲方负责督促、协调各施工单位对材料、构配件或相关工序的常规试验和见证试验的送检与委托。如果试验无法合理计划、送检不能及时进行、试验报告不能及时取回、相关试验没有委托、试验结果不合格等情况影响到正常的资料报验,一切后果由甲方承担。此外,甲方还需为乙方提供报建登记表、立项申请报告及批复、建设工程规划许可证、建设工程质量监督书、施工许可证、施工图审查报告及批准书、地质勘察报告等。
5、乙方根据工程施工进度的进展情况,及时、准确地完成资料的填写、报验、收集、整理等工作,确保工程资料与工程实体同步。如果由于甲方人员不到位或人员技术水平差等原因导致资料不能同步、资料不规范等情况影响到工程的正常顺利进行,甲方承担一切由此造成的损失。
6、在各参建单位积极配合的情况下,乙方应同步、准确地整理好所有施工资料,以备工程质量行政管理部门的检查。
7、乙方进入施工现场时必须严格遵守《安全生产管理条例》的规定,否则乙方承担一切安全事故的责任。
8、由于乙方的原因造成工程资料不能按时备案所产生的一切损失均由乙方承担。
9、资料交城建档案馆备案费用由甲方承担。
10、根据当地城建档案馆的要求,除文本文档资料外,还需要提供电子版资料。乙方不负责电子版资料的编制及相关费用。
1、工程延期处理:如果在合同工期内,甲方未完成所有的施工任务,导致乙方的工程资料无法在合同工期内完成竣工备案,工程合同发生延期,则在延期的月份内,甲方需按延期月份支付乙方所有资料人员的工资。工资金额为每人每月1500元,延期月份内15天以下(含15天)的按半月计算,15天以上的按全月计算。
2、合同期内,乙方不参与甲方任何的经济纠纷及债务关系,所有资料费用完全由甲方支付。
3、甲方支付工程资料费应采取现金或对私(个人)转账的支付方式。
双方在履行合同过程中出现争议,如果经协商仍无法解决,可提交给当地仲裁机构或人民法院解决。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效。工程资料备案完毕后自动终止。
工程索赔的时限。按照相关规定和施工合同约定,承包人必须在索赔事项发生后的28天内提出索赔要求,否则将丧失索赔权利。索赔程序包括提出索赔要求、报送索赔资料、工程师答复、持续索赔以及可能的仲裁与诉讼环节。工程师的索赔处理决定不具有终局性和强制性约束力。
诉讼中准确选择被告的重要性,强调选择具有支付能力的被告是首要标准。文章指出,证据资料的充分性对于建设工程施工合同纠纷的诉讼至关重要,需全面收集并分析证据资料。同时,提出了在拖欠承包工程款时,应同时提出优先受偿权的请求,并扩大了诉讼请求的范围,包括违约
工程竣工结算的程序和相关规定。承包人需提交工程竣工结算报告和完整结算资料,依据施工合同、施工图纸等资料进行结算。结算内容包括工程价款结算事项,如预付款、进度款、变更调整、索赔方式等。结算时需注意资料完整性,确保审核工作的正常进行,且工程工期应纳入结算
提起诉讼时被告的选择的重要性。被告应当是具有支付能力的当事人,可以是发包人或承担连带责任的其他当事人。证据资料的收集和分析是诉讼中的关键,特别是在处理涉及隐蔽工程和专业性强的建设工程合同时,合同法律关系复杂。当事人在提起拖欠承包工程款的诉讼请求时,应