本工程项目总建筑面积为_____平方米，工程总价为_____万元人民币。
本工程项目计划投资_____万元，其中甲方投资_____万元，占_____%，乙方以工程项目及技术投资，占_____%。
业主所支付的工程款应优先支付工人工资及材料款，如需动用资金应经双方同意后方可付款。剩余款项应先归还甲方的投资本金。
投资者应按约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户_____上，并且专款专用。各方有权随时查看工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管。
该项目的会计日常工作由_____负责管理，出纳日常工作由_____方负责管理。
材料采购及其他情况应经双方共同确认后方可进行。
施工工组的聘用应由双方共同协商确定。
合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各50%比例分享承担。
本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。
该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。
该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。
该项目运营后，每月号开一次工程进度例会，讨论工程相关事宜。
财务每月月底应将编制好的现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整、人力不可抗拒，如地震、台风、战争，属于免责范围。
本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
本协议一式二份，合作各方各执一份，本协议自合作双方签字盖章之后生效。
本协议于_____年_____月_____日，由合作双方在中国_____市签字。
甲方：(签字)
乙方：(签字)
这份工程施工合作协议明确了工程项目合作方式、工程施工管理及分工、利润风险承担比例及违约责任。只有拥有了这样一份完善的合作书，才能使大家的分工明确，且不会产生一些不必要的麻烦。
建设工程劳务合同的细节和主要内容，包括工程概况、工作内容、作业人员、合同工期、合同价款以及合同价款的结算和支付等方面。文章详细阐述了双方在签订合同前应明确的事项，包括工程期限、风险处理、合同价款的确定原则等，并强调了书面签证单据的重要性。同时，文中提
关于工程补充协议的内容，包括工程概况、期限计划、合同价款及支付方式、最终结算方式、质量标准及验收和争议解决等条款。该协议明确了工程名称、地点、承包方式等内容，并规定了工期风险的处理方式以及工程质量和验收的标准和责任归属。此外，该协议还对争议解决方式和
建筑法中的相关规定，对于发包单位违反规定将工程发包给无资质承包单位或分割发包的行为，会受到罚款等处罚。文章还提到了施工企业的资质要求和工程设计综合甲级资质的相关内容。最后讨论了法治社会中维权抗争的问题，提出如何将维权抗争纳入法治社会公共秩序建构中，是
工程承包合同的主要内容，包括甲方和乙方的住所、发包人的相对义务、工程概况、承包范围和工程造价等。合同明确了工程的结构类型、地址和承包内容，并特别强调了发包人需办理的各种许可、批准或备案。若发包人未能及时办理完毕，需承担增加的费用和延误的工期，并支付承
