
工期延误,往往是发包人对付承包人企图少付、拖付工程款的惯用手段。《建设工程施工合同》示范文本通用条款第13.1条规定,因7种原因之一造成工期延误的,经工程师确认,工期相应顺延。其中“发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行”,工期应顺延。但该条在实践中往往发生争议。
如:江苏某公司给北京某开发公司施工一幢商住综合楼。中途,承包人主张:开发公司多次不及时支付进度款,致使无法施工,遂停工。发包人主张:施工企业多报已完成工程量,属多报进度款,我们当然要审核扣减。争议的焦点变成,究竟是施工企业多报当月已完成工程量,还是开发公司拖延支付进度款?众所周知,施工进程是一个变动的动态过程,承包人在日后纠纷时,要举证证明每月实际完成的工程量是属实的,才能证明发包人故意扣减、不及时支付进度款的违约行为是客观存在的,由此产生工期延长对于承包人来说,才能免责。
防范对策:承包人在月底报送当月已完成工程量时,可同时用摄像器材对建筑物施工进度状况进行拍摄,固定证据。一旦产生纠纷,承包人可用该视听资料作为证据,证明承包人的施工进度和发包人不及时给付进度款的违约行为是存在,从而证明工程延期系发包人不及时给付进度款所致,承包人不应承担工期延误的责任。
工程合同的风险提示及义务约定。文章介绍了工程概况、承包方式、工期等内容,并风险提示了关于实际竣工日期和保修责任的注意事项。同时,对甲、乙双方的义务以及材料供应进行了详细约定和风险提示。工程承包需要谨慎处理各项事务,遵守合同约定以确保工程顺利进行。
关于挂靠纠纷的多种法律关系认定,包括委托代理关系、发包与承包关系、托管关系和借用关系等。不同认识导致实质为挂靠纠纷的案件被认定为其他关系纠纷,造成裁判不一致的问题。在诉讼主体确认和责任承担方式上存在差异,诉讼主体被告的情况也有多种。
母公司与子公司之间在工程承包方面的法律关系。根据《公司法》和《中华人民共和国建筑法》的规定,母公司和子公司是独立的法人,各自拥有独立的承包工程资质,不能互相转让。履约行为主体的转换被视为转包或“挂靠”,是违法行为。同时,建筑工程的招标投标活动应遵循公
工程劳务分包合同的详细内容,包括工程概况、结算方式、材料提供、质量条款、安全条款、甲方责任、乙方责任、劳务分包人资质、考核验收和违约责任等方面。合同明确了工程名称、地点、工期、承包方式、工程造价等细节,规定了工程价款的结算方式、材料的提供、质量标准和