当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程安全 > 建筑施工安全管理 > 工程索赔的具体操作步骤

工程索赔的具体操作步骤

时间:2024-05-17 浏览:53次 来源:由手心律师网整理
32497

索赔的具体操作步骤

1、索赔项目种类及起止日期计算方法

a.延期发出图纸引起的索赔:

根据合同规定,施工单位在接到中标通知书后的28天内,有权免费获取由业主或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料,并进行技术交底。如果在28天内未收到监理工程师送达的图纸及相关资料,施工单位应根据合同提出索赔申请。索赔起算日为接到中标通知书后的第29天,索赔结束日为收到图纸及相关资料的日期。该类索赔主要涉及工期索赔和机械停滞费用索赔。

b.恶劣的气候条件导致的索赔:

该类索赔分为工程损失索赔和工期索赔。在建项目一般会进行投保,因此由恶劣天气影响造成的工程损失可以向保险机构申请损失费用。若在建项目未投保,应根据合同条款及时进行索赔。索赔起算日为恶劣气候条件开始影响的第一天,索赔结束日为恶劣气候条件终止日。

c.工程变更导致的索赔:

该类索赔分为工程施工项目已进行施工又进行变更,以及工程施工项目增加或局部尺寸、数量变化等情况。索赔起算日为施工单位收到监理工程师书面工程变更指令或业主下达的变更图纸日期,索赔结束日为变更工程完成日。

d.以承包商之能力不可预见引起的索赔:

该类索赔主要涉及工程数量增加或需要重新投入新工艺、新设备等情况。索赔起算日为承包商未预见的情况开始出现的第一天,索赔结束日为该情况终止日。

e.由外部环境而引起的索赔:

该类索赔属于业主原因,由于外部环境影响(如征地拆迁、施工条件、用地的出入权和使用权等)而引起。索赔起算日为监理工程师批准的施工计划受到影响的第一天,索赔事件结束日为经业主协调或外部环境影响自行消失的日期。该类索赔主要涉及工期和工程机械停滞费用的索赔。

f.监理工程师指令导致的索赔:

索赔起算日为收到监理工程师书面指令的日期,索赔事件结束日为按照指令完成某项工作的日期。

g.其他原因导致的施工单位的索赔:

对于其他原因导致的索赔,其起算和结束日期将根据具体情况确定。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 如何防范拖欠工程款

    如何防范拖欠工程款的问题。承包方和分包方需采取多项措施来预防被拖欠工程款,包括严格审查合同中的工程款支付条款、学习应用相关法律规定保护自身权益、注重工程签证和索赔工作,以及提高风险防范意识避免不按约定付款和异常收款现象等。这些措施有助于规范建筑工程施

  • 项目停工工程款的索赔方式

    项目停工工程款的索赔方式和临时停工损失的计算。当项目工程停工时,施工单位有权与建设单位协商工程款支付问题,可通过和解、调解或仲裁解决争议。对于临时停工损失,需要注意审核地质条件变化、地下构筑物和文物等障碍物引起的停工损失,造价工程师在审核时应按实际情

  • 建设工程索赔的三要素

    建设工程索赔的三要素,包括额外支出或工期损失、不属于承包人责任或风险责任的费用增加或工期损失原因,以及提交索赔意向通知和索赔报告的程序。同时,文章还介绍了建筑工程索赔的法律依据,包括《民法通则》和《合同法》的相关规定以及国家建设部等发布的相关实施措施

  • 在建工程暂停施工的索赔程序与要求

    在建工程暂停施工的索赔程序与要求以及违章建筑的工程劳务纠纷管辖地的确定。停工索赔依据当地建设工程造价依据进行,需有监理工程师签署的停工文件作为依据。停工索赔内容包括人工费、设备费、材料费等。停工索赔必须在规范规定的期限内提出。对于违章建筑工程劳务纠纷

  • 索赔事件的前提条件
  • 工程量减少对施工方的索赔权利
  • 索赔意向通知的重要性
建筑工程安全知识导航

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师