在建工程暂停施工的索赔程序与要求

一、停工索赔的依据和内容

1.根据当地的建设工程造价依据，停工索赔应参照该依据进行赔偿。但必须有监理工程师签署的停工文件作为依据。

2.如果停工是由发包人或工程师的行为或失误造成的，导致承包人损失和（或）工期延误，发包人应该进行费用赔偿（即费用索赔）并顺延工期（即工期索赔）。费用索赔的内容根据不同的停工情况而定，一般可以包括以下几个方面：

- 人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等。

- 设备费：可以采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。

- 材料费

- 保函手续费：工程延期时，保函手续费相应增加。

- 贷款利息

- 保险费

- 利润

- 管理费

二、停工索赔的条件和程序

1.停工索赔的条件是要看停工的原因是谁造成的。如果是承包人自己造成的停工，是不能进行索赔的。如果是业主的原因造成的停工，承包人可以进行索赔。

2.停工索赔的内容主要包括人员、设备、场地租用等成本费用，但不包含利润。以上人员、设备及实际停工的起止时间必须要有监理工程师确认，并保留相关的资料和图片供相关部门调查。停工索赔必须在规范规定的期限内提出，一般不得超过28天，否则将被视为无效。

违章建筑的工程劳务纠纷管辖地确定

根据《民事诉讼法》第二十一条的规定，对于公民提起的民事诉讼，应由被告住所地人民法院管辖；如果被告住所地与经常居住地不一致，由经常居住地人民法院管辖。对于法人或其他组织提起的民事诉讼，应由被告住所地人民法院管辖。

根据《民事诉讼法》解释第十八条的规定，确定合同履行地法院管辖时，可以从三个层面处理：

1.如果当事人在合同中对合同履行地点有约定，应按照约定确定合同履行地和相应的管辖法院。不考虑该合同是否已实际履行以及实际履行地点是否与约定不同，除非该条第三款规定的情形。

2.如果当事人在合同中没有约定或约定不明确合同履行地点，应根据合同纠纷中争议标的的种类来确定合同履行地。具体分为三种情形：

- 争议标的是给付货币的，以接收货币一方的所在地为合同履行地。

- 争议标的是交付不动产的，以不动产所在地作为合同履行地。

- 争议标的是除给付货币和交付不动产之外的其他标的，如动产、财产权利的交付等，则以履行义务一方的所在地为合同履行地。

3.《民事诉讼法》解释规定了按照合同履行地确定管辖法院的两种特例：

- 当事人在合同中约定了履行地，但没有实际履行且当事人住所地都不在合同中约定的履行地点的，由被告住所地人民法院管辖，不再适用合同履行地确定管辖法院。

- 当事人在合同中没有约定履行地点或约定不明确，即时结清的合同，则以实际交易行为地为合同履行地。

因此，工程劳务纠纷的诉讼应由工程所在地（即合同履行地）的法院管辖。如果劳务合同的履行地不明确，应由用人单位所在地的基层人民法院管辖。