当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程纠纷 > 工程承包纠纷 > 工程变更造成损失,可以索赔哪些费用

工程变更造成损失,可以索赔哪些费用

时间:2023-11-02 浏览:24次 来源:由手心律师网整理
32547
由于各种各样的原因,在建筑工程中,发包人会对工程进行变更的,也因此极易给承包人造成损失。那么当发包人要求变更工程,给承包人造成损失时,承包人可以要求那些赔偿呢?下面手心律师网小编将为大家详细说明,希望会对您有帮助。

因发包人原因导致工程变更的要赔偿

根据合同法规定,因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

根据合同法的规定,如果发包人因变更计划、提供不准确的资料或未按期提供必要的勘察、设计工作条件,导致勘察、设计工作需要重新进行、停工或修改设计,那么发包人应当按照实际消耗的工作量支付额外费用给勘察人和设计人。

承包人可以要求赔偿的费用

一般情况下,承包人可以要求以下费用的赔偿:

  1. 人工费损失:包括停工、窝工的工人工资、工人低生产效率的损失、膳食补贴、工器具费用、各种管理费用等相关人工费用的损失。
  2. 材料费损失:包括由于工期延误导致的材料价格上涨所带来的差价损失等。
  3. 机械费损失:包括由于工期延误导致相关机械停工所带来的损失、转移搬运所产生的费用等相关费用。
  4. 工地管理费:包括由工期延误导致的工地管理人员工资等。
  5. 物价上涨的差价费用:包括工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。

需要注意的是,承包人能要求的赔偿费用不仅限于上述陈述的费用,而是根据实际损失来确定的。

承包人的赔偿要求

总之,只要承包人因发包人的工程变更而遭受损失,并提供证据材料,就可以要求赔偿。但如果是承包人自身原因导致工程变更,就不能要求赔偿,甚至可能需要赔偿发包人的损失。

解决纠纷的方式

一般情况下,承包人和发包人可以通过协商解决赔偿问题,毕竟双方之后可能还需要继续合作。如果无法协商或协商不成,就应及时寻求建筑工程律师的帮助,收集证据资料,并向法院提起诉讼要求赔偿。

相关知识:工程变更种类

  1. 立即变更:当产品发生重大瑕疵,经追查后是某个关键零件的质量问题,为了不让影响面扩大而采取的断然行为。这种状况在许多种产品,如运输工具中的汽车飞机,信息产品中的电脑与通讯设备中经常发生,严重时不但要处理仓库及现场的瑕疵零件,甚至有时连卖出去的产品都还要设法更换零件。
  2. 用完变更:大部分工程变更属于这个种类,意思是等到旧料用完后才使用新料。
  3. 某批变更:有些行业的工作程序非常严谨,如果工单的用料不同于标准料表中的内容时,必须通过申请的手续才能变更(虽然产品的标准料表并没有变化)。
  4. 择日变更:指以某个具体日期作为工程变更生效的指标。
  5. 累计生产数量变更:有些以进口套件方式生产的产品,为了有效控制件与件的相关设变,以产品的累计数量为控制变更生效的指标。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 一、验资证明内容不真实所引起的法律责任和后果应由谁承担

    验资证明内容不真实所引起的法律责任和后果由谁承担的问题,并详细阐述了相关的法律规定。文章还介绍了如何出具合格的验资报告以及办理验资报告的流程,包括委托手续和文件提交等。在法律责任方面,会计师事务所和注册会计师如果违反法律规定,将承担相应的法律责任,包

  • 工程承包的方式不合法应该如何处理?通过法律途径解决

    工程承包方式不合法应该如何处理的问题。指出应通过法律途径解决,并介绍了工程总承包模式的优势和管理控制。工程总承包包括设计—施工总承包等方式,能降低工程造价和提高效率。如承包方式违法,业主可向法院提起诉讼,要求承包方承担法律责任并赔偿损失。

  • 发包人的连带责任

    工程承包合同无效时发包人的连带责任问题。文章提出了处理工程承包合同纠纷的四种方法:当事人自行协商、第三人居中调解、向仲裁委员会申请仲裁和向人民法院起诉。其中仲裁和诉讼具有相同的法律效力,当事人只能选择其中一种途径解决纠纷。

  • 违法转包的定义

    违法转包的概念和分类,其中违法转包包括建筑商非法转包。承包人在承包工程后将工程建设任务转让给第三人,且转让人退出承包关系,是违法行为。法律对转包行为严格禁止,因为这容易导致工程质量低下和市场混乱。文章还引述了相关法律依据,如《合同法》和《建筑法》的规

  • 劳务工程再次转包合同的效力问题
  • 承包人的义务
  • 工人受伤非法转包的承包人要承担责任

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师