当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程纠纷 > 建筑工程法规 > 工程索赔日期计算方法

工程索赔日期计算方法

时间:2024-04-07 浏览:73次 来源:由手心律师网整理
329407

  索赔项目种类及起止日期计算方法

  (1)延期发出图纸引起的索赔:

  当接到中标通知书后(28)天之内,施工单位有权得到免费由业主或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料,并且向施工单位进行技术交底。如果在(28)天之内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料,为施工单位进行技术交底。如果在(28)天之内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料,作为施工单位应依照合同提出索赔申请,接中标通知书后的第(29)天为索赔起算日,收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。由于为施工前准备阶段,该类项目一般只进行工期索赔,相应施工机械进场,达到施工程度因未有详细图纸不能进行施工时应进行机械停滞费用索赔。

  (2)恶劣的气候条件导致的索赔:

  分为工程损失索赔及工期索赔;业主一般对在建项目进行投保,故由恶劣天气影响造成的工程损失可向保险机构申请损失费用,在建项目未投保时,应根据合同条款及时进行索赔;该类索赔计算方法:在恶劣气候条件开始影响的第一天为起算日,恶劣气候条件终止日为索赔结束日。

  (3)工程变更导致的索赔:

  分为工程施工项目已进行施工又进行变更、工程施工项目增加或局部尺寸、数量变化等;计算方法:施工单位收到监理工程师书面工程变更指令或业主下达的变更图纸日期为起算日,变更工程完成日为索赔结束日。

   (4)以承包商之能力不可预见引起的索赔: 

  由于在工程投标时图纸不全,有些项目承包商无法作正确计算,如地质情况,软基处理等,该类项目一般索赔工程数量增加或需重新投入新工艺、新设备等。计算方法:在承包商未预见的情况开始出现的第一天为起算日,终止日为索赔结束日。

   (5)由外部环境而引起的索赔: 

  属业主原因,由于外部环境影响(如征地拆迁、施工条件、用地的出入权和使用权等)而引起的索赔。根据监理工程师批准的施工计划影响的第一天为起算日。经业主协调或外部环境影响自行消失日为索赔事件结束日。该类项目一般进行工期及工程机械停滞费用索赔.

  (6)监理工程师指令导致的索赔:

  以收到监理工程师书面指令时为起算日,按其指令完成某项工作的日期为索赔事件结束日。

  (7)其他原因导致的施工单位的索赔,视具体情况确定起算和结束日期。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 工程款的时效规定

    关于工程款的时效规定。施工单位追讨工程款的时效为三年,自知道权利受损之日开始计算。追讨工程款需准备相关证据,包括施工单位资质证书、工程文件等。施工过程中需注意收集和管理证据材料,确保证据有效性。

  • 非婚生子抚养费的计算方法

    非婚生子抚养费的计算方法。抚养费计算涉及夫妻协议或法院判决,需考虑子女的实际需要、父母双方的负担能力和当地的实际生活水平。具体计算时,有固定收入的一方一般支付月总收入的20%至30%作为抚养费,无固定收入的一方可根据当年总收入或同行业平均收入计算。存

  • 拖欠货款要求逾期利息的法律依据及计算方法

    中国法律关于拖欠货款要求逾期利息的依据及计算方法。法律允许债权人要求债务人支付延期履行期间产生的利息,具体法律依据和计算方法包括《民事诉讼法》和相关司法解释的规定。合法追讨拖欠货款需要满足的条件包括证明债权债务关系存在的证据、债务人主体身份资料、搜集

  • 建设工程索赔的三要素

    建设工程索赔的三要素,包括额外支出或工期损失、不属于承包人责任或风险责任的费用增加或工期损失原因,以及提交索赔意向通知和索赔报告的程序。同时,文章还介绍了建筑工程索赔的法律依据,包括《民法通则》和《合同法》的相关规定以及国家建设部等发布的相关实施措施

  • 建筑工程质量验收结论的填写要求
  • 工程量减少对施工方的索赔权利
  • 如何处理拖欠材料款

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师