本还款协议书(以下称本协议)由甲方公司和乙方公司于________年________月________日在____________签署。
甲方公司的住所为________________________,法定代表人为____________(代理人为____________)。
乙方公司的住所为________________________,法定代表人为____________(代理人为____________)。
根据________年________月________日,甲方与乙方签订的《建设工程施工合同》(合同编号:____________),工程项目名称为____________,建设工程总价款为________________________万元整人民币。该项目已于________年________月________日竣工,并经甲方、乙方及________方验收。根据甲、乙双方签订的《____________工程结算协议书》,乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整。截止本协议签订之日,乙方已向甲方支付建设工程款________________________万元整,尚未支付的建设工程款为________________________万元整。
双方确认除乙方应按本协议约定向甲方支付________________________万元外,双方无其他应付款项或相关合同责任和义务。
甲、乙双方确认乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整。自________年________月________日至________年________月________日止,乙方将按照本协议附件所示的付款凭证、付款明细和未付款明细的方式偿还建设工程款。
1、甲、乙双方同意根据相关法律规定,将本协议公证并赋予强制执行效力。
2、乙方保证自每期款项付清之日起________个工作日内,向甲方和北京市公证处提供有关证据证明已支付应付款项,并由甲方和承办公证员核对签收。否则,视为乙方对未支付事实的确认。
3、如乙方未按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请执行证书之前,将向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达),并注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时,如乙方仍未向北京市公证处提供举证其已按期支付应付款项的证据,或虽提供证据但不足以对抗甲方债权,也未与甲方达成还款展期协议,则视为乙方未履行或不完全履行的事实确有发生。在此情况下,甲方将向北京市公证处申请强制执行证书。
4、甲方有权根据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时,应提供相关文件并承担举证义务,以向北京市公证处全面、正确披露乙方履行债务的情况。
乙方承诺愿意以其全部资产接受强制执行,包括但不限于________________________。
1、甲、乙双方在签署本协议意向后应向北京市公证处申请办理公证。
2、乙方应按本协议约定按期支付应付款项,甲方应办理收款和债务抵消的财务手续,并在乙方付款当日出具发票凭证。
3、双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址如下:
甲方联系地址、电话及传真:________________________;受件人:____________。
乙方联系地址、电话及传真:________________________;受件人:____________。
北京市公证处联系地址:地址:____________________________________,邮编:________________________,电话:________________________________,承办公证员:____________。
甲、乙双方确认如有联系地址、电话及传真变更,应及时告知对方和北京市公证处。未履行告知义务而导致无法联系的情况,由未履行告知义务的一方承担法律后果。
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他类似事件。
2、任何一方因不可抗力无法履行本协议全部或部分义务,应及时通知其他方,并在不可抗力发生后________日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3、发生不可抗力时,任何一方不承担因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而给其他方造成的损失。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能采取措施减少或消除不可抗力的影响。如遭受不可抗力影响的一方因未尽责任而给其他方造成损失,应承担赔偿责任。
4、双方根据不可抗力对本协议履行的影响程度,协商确定是否终止本协议或继续履行本协议。
除非中国法律法规、公司章程另有规定或双方另行书面协议,任何一方在交易完成前不得向任何第三方透露本协议的内容。
1、本协议自北京市公证处公证后生效,并赋予强制执行效力。
2、本协议未尽事宜由双方友好协商解决,并签订补充协议后经公证处公证。
3、本协议正本一式________份,每份具有同等法律效力,双方各持________份,一份留存于北京市公证处备案。
甲方:____________公司(印章)
法定代表人或授权代表:____________(签字)
乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授权代表:____________(签字)
________年________月________日
如何防范工程款纠纷。首先,要慎重选择合作伙伴并对其进行资信能力考察。其次,审查建设手续以避免陷入困境。此外,请专业人员审核合同以确保合同的规范性、准确性和严密性。最后,完善施工手续以避免证据不足的问题。通过这些措施,可以有效地防范工程款纠纷的发生。
解决工程款纠纷的几种方法。首先,需要明确约定工程款的支付期限、逾期利息及调价方法,包括预付款、进度款等,并合理利用逾期认可条款保护承包人利益。其次,要重视签证管理,遇到图纸延误等问题要及时沟通并达成共识。再次,在诉讼时效内依法维权,可以利用合同法第2
提起诉讼时如何选择被告,重点是被告的支付能力。同时,文章强调了充分准备证据资料的重要性,以应对建设工程施工合同周期长、投资大及专业性强等特点带来的诉讼难度。此外,提出了准确合理的诉讼请求,包括拖欠承包工程款的优先受偿权,并指出在诉讼中应争取包括违约金
工程欠款产生的多种原因。首先,由于承、发包双方信息不对称,承包人在交易初期处于劣势地位,难以正确选择交易对象和了解真实情况。其次,工程款的拖欠往往源于双方对工程款数额的争议,解决质量、工期等争议是解决工程欠款问题的前提。此外,缺乏有效的清欠手段和国家