土方工程承包合同

一、合同双方

发包人（以下简称甲方）__________承包人（以下简称乙方）__________经双方协商一致，制定本土方工程承包合同，双方应遵守并执行本合同。

二、承包项目

本工程涉及土方的开挖、运输和平整。

三、承包方式

乙方将负责土方的开挖、运输和平整，不得转包给其他单位。

四、承包价格

土方开挖和运输的价格为每立方米（石砂）。

五、工期要求

根据图纸要求进行土方开挖，施工开始日期为月日，工期为天。在此期限内，乙方需完成基地土方的开挖、运输和平整，且符合图纸要求。

六、质量与施工要求

1. 基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差应在施工规范允许范围内。2. 水沟和排水设施的位置、尺寸和标高应符合设计要求。3. 在回填土方时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应符合设计要求。4. 土方开挖完成后，需经过设计、建设（监理）公司和质监站的检查，方为合格。否则，乙方需承担整修和返工费用。

七、安全要求

1. 施工开始前，乙方应对本工种工人进行安全思想教育，并记录相关安全事项。2. 乙方应严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则，乙方将对发生的安全事故负责。3. 乙方应遵守工地规章制度，服从现场管理人员和上级部门的监督管理。4. 开挖的土方应堆放在指定的地点，以确保施工道路通畅。5. 在雨季施工时，应注意边坡的稳定性，并加强检查工作。必要时，可以适当减缓边坡开挖速度或设置支撑挡土板。6. 如发现地下水、预埋管道、电缆线等情况，乙方应及时向工地负责人报告，并采取排水防水和其他措施。

八、结算方式

本合同采用现金支付方式。土方开挖完成并经验收合格后的第二天，甲方将支付清工程款。

九、仲裁与调解

如发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本合同一经签署，双方应自觉履行合同义务，不得反悔。本合同一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。单位工程负责人（甲方）：____________承包班组长（乙方）：______________联系电话：联系电话：

发包工程的注意事项

发包人可以将建设工程中的勘察、设计、施工等不同工作任务分别发包给勘察人、设计人和施工人，并与其签订相应的承包合同。这种发包形式有利于吸引更多的承包商参与工程建设的投标竞争，为发包人提供更多选择的余地。同时，这种形式也有利于发包人对建设工程各环节、各阶段的直接监督管理。对于那些具有建设活动方面专业技术和组织管理能力的承包商来说，这是一个有利的机会。无论发包人采取何种方式与承包人签订合同，都不得将建设工程肢解发包，即不得将原本应由一个承包单位完成的工程分成若干部分发包给多个承包单位。这一规定是针对目前建设市场中普遍存在且危害较大的将工程肢解发包的情况而制定的。一些发包单位将原本应由一个承包单位整体承包的工程分割成若干部分，分别发包给多个承包单位，导致整个工程在管理和技术上缺乏统筹协调。这往往会导致施工现场秩序混乱、责任不清，严重影响工程建设质量，一旦出现问题也很难找到责任者。从实际情况来看，肢解发包往往与发包单位的工作人员徇私舞弊、利用肢解发包获取回扣等违法行为有关。因此，合同法明确禁止发包人将应当由一个承包人完成的工程肢解成若干部分发包给多个承包人。至于如何确定是否应当由一个承包人完成的工程，需要由国务院有关主管部门根据实际情况作出具体规定。例如，对于一幢房屋的供水管线，发包人不应将其分成若干部分发包给多个承包单位。但对于同一建筑中供水管线和空调设备的安装，尽管属于同一建筑的设备安装，但由于各自具有较强的专业性，发包人可以将其分别发包给不同的承包单位。