工程款拖欠诉讼的程序及注意事项

一、掌握诉讼时间

在工程款拖欠的情况下，企业应选择最佳起诉时机，即在涉案工程已竣工验收并签字盖章后，或在施工过程中出现拖欠或严重拖欠时。企业应及时采取法律手段，以防被动起诉。

二、提起诉讼的必要条件

1、准确选择被告：在提起诉讼时，选择发包人或承担连带责任保证担保方式的任何当事人作为被告或共同被告，首要标准是具有支付能力。

2、充分准备证据资料：由于建设工程施工合同的复杂性和纠纷的难度，企业在诉讼前应花费大量精力收集、整理、分析证据资料，并进行全面分析，以避免盲目起诉。

3、提出准确合理的诉讼请求：根据相关法律规定，企业在提起拖欠承包工程款诉讼请求时，应同时提出拖欠承包工程款优先受偿权的请求，以保障诉讼后的利益最大化。

4、确定诉讼请求的范围：除了工程款和利息外，企业还可以请求违约金、律师费、停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的赔偿。在诉讼案件中，只要能提供证据，法院是支持这些请求的。

三、重视诉讼保全的作用

为保证诉讼胜诉后的权益得以实现，企业在诉前或诉讼中应采取诉讼保全措施。诉讼保全是指人民法院为保证将来判决的顺利执行而对财产采取的各种强制性保护措施。在诉讼实践中，重视财产保全措施的目的是确保判决生效后能顺利地得到全部执行，实现胜诉一方当事人的合法权益。

四、运用工程鉴定的技巧

在提出工程鉴定时，应注意选择合适的时间，并遵循以下几点：

1、如果合同已约定具体价款一次性包死，则可以不再提出工程鉴定。

2、如果双方已共同委托工程鉴定机构进行造价审价，或一方委托的造价审价结果已经另一方书面确认，则可不再申请重新鉴定。

3、如果双方已经对工程款达成协议，而发包方延迟付款，则可不申请鉴定。

4、在庭前交换证据时，如果发包方提出的工程款与自己核算的数目相差甚远，则必须当庭提出鉴定申请。

五、抗辩发包方的反索赔

针对发包方以工期和质量问题提出的反诉，企业可以从多个角度进行抗辩：

1、检查发包方是否存在拖延支付工程进度款的行为。

2、查看发包方是否存在出图时间拖延的情况。

3、确定发包方是否单方面进行了设计变更。

4、了解发包方是否额外增加了工作量。

5、核实发包方的图纸会审时间是否拖延。

6、确认发包方的供料是否及时，并查看是否经常变动。

针对工程质量问题，可以抗辩是由设计方面的缺陷、发包方提供的材料缺陷或发包方自己分包的工程质量缺陷引起的。

六、强制执行被执行人的到期债权

在执行过程中，如果发包方无力偿还拖欠的工程款，但对第三人仍享有到期债权，企业可以向法院申请追加第三人为被执行人，要求其直接向承包人履行债务。