工程分包合同

时间:2026-05-20 浏览:36次 来源:由手心律师网整理
394871

第一条 分包工程概况

1、部分工程施工名称:__________________;

2、工程地点:____________________________;

3、工程内容:_____________________________;

(注:内容描述应当详细、准确)

4、分包工程范围:___________________________。

(注:分包项目的边界条件描述应当准确清晰)

第二条 工程期限

1、开工日期:__________年_____月____日;

2、竣工日期:__________年_____月____日;

风险提示:关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形: 工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。

合同工期总日历天数_______天。

第三条 承包方式、单价、预计总价

1、承包方式:一般项目__________,主体项目__________,总价与单价为固定不调价,

2、单价及预计总价:单价_______元;总价_________元。

3、单价组成:包括人工费、部分材料费(按材料供应条款)、部分机械使用费(按设备供应条款)、管理费、施工利润、各种杂税费(不含营业税、城市维护建设税及教育附加费)以及为完成施工所必须的生活与生产、安全环保、文明施工等辅助设施费。其中材料费的组成为__________,部分机械使用费的组成__________。

第四条 工程结算和支付

本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为_______元人民币(大写:__________)。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。

1、本合同签订后_______日内,甲方支付_______元工程款;

2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付_______元工程款;

3、本合同工程质保金的支付:在甲方主合同全部履行完毕:验收鉴定、移交签证起至质量保证期满,经业主验收合格,业主支付给甲方工程质保金后__________天内甲方向乙方支付。

第五条 施工材料

风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。

甲方提供的主材

1、材料名称:

2、规格与型号:

3、预算价格:

4、供货地点:

第六条 甲方职责

1、甲方应负责做好本合同工程的现场施工协调和组织策划及工程竣工验收。

2、甲方负责及时向乙方提供施工图纸套和转发设计、监理文件和施工指示,并对施工进行技术指导(含技术交底)。

3、甲方按主合同的总体进度计划及监理批复的施工进度,负责审核并批准乙方的施工方案、施工计划、施工资源配置方案等。

4、甲方负责对乙方施工进度、安全、质量等全过程进行监督(但不能免除乙方责任),若工程进度出现滞后、工程质量出现严重问题、施工安全出现严重隐患时,甲方有权责令乙方停工整改,若在规定整改期限内仍达不到甲方要求时,甲方有权调整乙方工程项目范围或解除本合同,其间发生的相关费用、损失由乙方承担。

5、甲方负责施工生产、生活设施场地的统一规划,满足乙方施工需求。

6、甲方统一负责向监理、业主报送工程结算报表、施工计划和其他相关工程资料(含竣工报告),并向乙方按本合同约定办理工程结算和价款支付。

7、甲方督促乙方购买高危作业人员的人身伤害险、全员工伤险、特殊设备财产险和必要的第三者责任险。

8、甲方督促乙方做好现场安全防护、做好队伍和营区的治安防范。

9、其他应由甲方履行的职责。

第七条 违约责任、争议、仲裁、罚则

风险提示:明确违约责任 在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

1、因主合同不能继续履行或甲方终止主合同,本合同的履行也自然终止。此终止甲方以书面形式及时告知乙方,并以业主对甲方的结算为基础,按乙方完成工程量占甲方完成工程量比值同比例对乙方进行结算。同时退还乙方所提交的剩余的履约保证金。

2、合同纠纷解决办法:甲乙双方再执行本合同过程中若发生意见分歧,双方可在以下a、b、二种解决条款中,根据分包情况任选一种条款进行约定。

a.凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。

b.不能协商解决,应提交甲方总部所在地仲裁委员会即丹东仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

第八条 本合同未尽事宜,双方共同协商解决。

第九条 本合同经双方法定代表人(或代理人)签字并加盖单位公章并报业主、监理审核同意后生效,工程完工,工程价款结清后自然失效。

第十条 本合同是否需要地方公证机关公证,双方协商确定。(如需要的话)

第十一条 本合同一式__________份,其中:正本____份,双方各执___份;副本__________份,双方各执__________份。

甲方:(盖章)

法定代表人:

______年______月_____日

乙方:(盖章)

法定代表人:

______年______月_____日

相关标签: 工程结算流程
延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 策略谈判达成协议,巧妙化解时效风险

    一起关于工程分包合同纠纷的案例。某建筑集团总承包办公楼工程,将夜景照明工程分包给照明工程公司。分包人完成工程后,总包方尚欠工程款未付清。在诉讼过程中,律师面临诉讼时效问题,但通过巧妙谈判达成协议,解决了纠纷。最终,法院制作调解书结案。

  • 政府采购合同的分包履行

    政府采购合同的分包履行问题。在获得采购人同意的前提下,中标方可以选择分包方式履行合同,并对采购项目和分包项目负责。针对工程劳务分包合同纠纷,本文介绍了三种处理方式,包括总承包企业与不具备资质的企业签订的合同被认定为无效合同,总承包企业以劳务分包合同名

  • 案情

    甲公司承建县级公路X-Y段后,将其转包给乙等50名村民修建的纠纷案件。存在劳务分包合同、劳动合同纠纷和工程转包三种意见。作者认为本案属于工程转包关系,乙等村民自行组织完成了工程,甲公司未进行管理和施工。应按照工程转包关系处理,判决甲公司支付工程价款,

  • 劳务公司违法分包包工头的法律责任

    劳务公司违法分包和包工头的法律责任问题。法律规定,缺乏资质的单位或个人以有资质的建筑施工企业名义签订建设工程施工合同无效,发包人可以要求出借方和借用方承担连带赔偿责任。同时,工程发包方必须具备筹建许可证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证及立项批

  • 个人签订劳务分包合同的法律违规性
  • 劳务分包合同
  • 能否借用他人资质签施工合同

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师