根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》的原则，结合本工程的具体情况，甲方和乙方达成如下建设工程施工合同：
1、工程名称：_______
2、工程地点：_______市
3、工程内容及承包范围：详见附表1
4、承包方式：包工包料，根据合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量进行结算。合同报价中未包含的项目，按照相近项目单价或双方协商进行结算。
合同工期为从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，总工期为_______天。
施工必须满足设计图纸的要求。
工程预算总造价：
1、甲方责任：
(1) 甲方负责办理乙方进场施工的所有手续，如有需要甲方协调解决的事项，由甲方负责协调解决。
(2) 甲方应协调其他施工单位，尽快清理施工场地，确保施工顺利进行。
(3) 甲方负责向乙方支付工程费用。
2、乙方责任：
(1) 乙方必须按照合同图纸和签证要求，保质保量进行施工。
(2) 乙方必须遵守甲方工地规章制度，服从甲方管理。
(3) 乙方必须优先考虑安全生产工作，如发生违章作业导致安全事故，乙方将承担全部责任。
(4) 乙方必须按照合同工期完成工程。
以下原因导致竣工日期推迟延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延：
1、工程量变化或设计变更。
2、遇到不可抗拒的客观因素无法施工。
3、乙方原因，经甲方代表同意顺延的其他情况。
工程完工后，乙方向甲方提供竣工资料报告和主要材料产品合格证。甲方应在5天内组织有关部门进行竣工验收，并办理相关签证手续。
1、工程预算造价：根据合同单价(附表1)和实际完成工程量进行结算。合同报价中未包含的项目，按照相近项目单价或双方协商进行结算。
2、付款方式：
(1) 合同签订后，乙方进场施工2天内，甲方预付工程款金额为。
(2) 工程竣工验收合格后的一个月内，甲方应一次性结清工程余款。
1、若乙方逾期交付使用，则按照合同价的1%向甲方支付违约金，甲方有权从待付款中扣除。
2、若由于乙方原因无法按时按量完工交付使用，导致甲方受到业主处罚，乙方应承担责任，甲方有权单方面终止合同。
3、若甲方未按照合同支付工程款项，则按照合同价的1%向乙方支付逾期滞纳金。
4、一方违约时，应向对方支付合同总价的20%作为违约金。
5、本合同经双方代表签字盖章后生效，双方共同遵守。未尽事宜由双方友好协商解决，如有补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
本合同共两份，甲方和乙方各执一份，具有同等效力。
甲方：_______ 乙方：_______
法人代表：_______ 法人代表：_______
经办人：_______ 经办人：_______
联系电话：_______ 联系电话：_______
签约地点：_______
日期：_______年_______月_______日
建筑工程合同的程序及建设工程合同的解除。建筑工程合同程序包括合同订立的原则和承包人与发包人订立合同的程序。建设工程合同的解除包括法定解除和协议解除两种形式，并从发包人和承包人两个方面详细说明了合同解除权的行使情形。
土木建筑工程合同的范本，依据我国刑法和经济合同法的规定，结合工程具体情况，甲方和乙方达成建设工程施工合同。文章详细阐述了工程概况、合同工期、质量要求、合同造价、工期延误、工程验收、工程造价与付款方式和违约责任等内容。
关于某一工程项目的详细合同条款。该工程包括工程名称、地点、资金来源、承包范围、工程内容、合同价款以及双方责任。甲方需办理用地征用、建筑许可证等，并在约定时间前完成“四通一平”工作。甲方还需协调地方关系，提供技术资料，组织施工图交底会审，及时拨付工程价
无效建设工程施工合同中工程价款的确定问题。当合同无效但工程验收合格时，可参照合同约定支付工程折价补偿款。合同无效原因多样，包括承包人未取得资质或超越资质等级等，但工程验收合格仍可主张工程借款。当事人可向法院提起诉讼或协商确定工程价款。
