当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程施工 > 工程施工合同 > 建筑工程施工合同

建筑工程施工合同

时间:2025-09-22 浏览:10次 来源:由手心律师网整理
398184

一、工程名称

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规的规定,为了保证施工质量,按时完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,发包人(以下简称甲方)与承包人(以下简称乙方)友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。

二、工程范围和内容

本合同约定的工程范围和内容为________________。

三、施工地点

施工地点位于________________。

四、工期

1、开工日期:____年___月___日;

2、竣工日期:____年___月___日;

3、合同工期总共历时____天。

五、承包形式

本工程采用_________________承包形式。

六、工程价款

工程价款共计_______人民币元(大写:_________________元整)。

七、付款方式

本合同生效后,甲方支付合同款项的____%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的____%,计____元;质保金为___元,在质保期满后支付。

八、质保期

质保期为____年,自完成验收之日起算。

九、工程质量及验收

本合同约定的工程内容应满足国家相关工程施工规范和验收标准的要求,双方应及时进行验收,乙方应确保工程质量合格。

十、甲方的责任

1、协助乙方开展项目工作,按约定提供图纸、图套,完成技术交底;

2、对乙方工作进行检查,与乙方一起协商制定安全生产、文明施工的规范;

3、工程竣工时,及时验收;

4、按约定向乙方支付工程款。

十一、乙方的责任

1、按时完成施工工程,保证质量经得起检验,如出现工程质量不合格,需要返工,则由乙方承担返工需要的一切费用;

2、服从甲方和相关部门的检查、管理,遵守法律法规的规定;

3、安排具有资质的工人进行施工,保证安全、文明施工;

4、在质保期内,对属于乙方责任的工程质量问题,提供免费维修维护。

十二、特别约定

1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故,均由乙方负责,并承担相关医疗、赔偿费用。

2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用,由双方共同协调处理。

十三、其他

1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。

2、因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交工程所在地人民法院提起诉讼。

4、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式____份,双方各执_____份,具有同等效力。

签约日期:________年___月___日

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 个人与建筑工程公司签订的合同效力问题

    个人与建筑工程公司签订合同效力的问题。根据相关法律规定,个人与建筑工程公司签订的工程承包合同无效,因为个人无法成为合法的建筑工程承包商。只有具备相应资质条件的建筑工程公司才能合法承接工程项目并签订有效合同。建筑资质的取得标准包括不同等级的施工总承包资

  • 非法转包合同的效力问题

    关于非法转包合同的效力问题。法律明确规定,承包单位不得将其承包的全部建筑工程转包或肢解后以分包名义转包。非法转包合同无效,违法转包行为将受到法律制裁。涉及的建设工程质量管理、施工总承包单位的行为等都会受到影响。

  • 一、工程交付的证明方法

    中国工程施工交付的方法和条件,以及处理建筑工程施工合同纠纷的多种方式。工程交付需经验收合格并符合建筑法规规定的相关标准。对于施工合同纠纷,可以通过和解、调解、仲裁和诉讼等方式解决。其中调解和仲裁具有独特的特点和处理方式,最终目的是解决合同纠纷并确保合

  • 建筑工程施工合同

    建筑工程施工合同的细节和条款。合同主要描述了工程的名称、范围和内容,施工地点,工期,承包形式,工程价款和付款方式等内容。双方约定了工程应满足国家相关规范和要求,明确了甲、乙双方的职责和责任,并特别约定了施工中的伤亡事故处理和线路通道、土地占用等问题。

  • 建设工程合同管理流程
  • 建筑工程施工备案流程详解
  • 分包人不付工程款,施工单位能直接向发包人追偿吗

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师