风险分担不均

时间:2025-03-30 浏览:43次 来源:由手心律师网整理
400711
国际工程施工索赔的主要原因

国际工程承包施工的风险,对施工合同的双方——业主和承包商来说,都是存在的。但由于国际工程承包受“买方市场”规律的制约,其风险主要落在了承包商一方。在这种情况下,承包商只有通过施工索赔来适度地弥补各种风险引起的损失。

施工条件变化

在国际工程施工中,施工现场条件的变化对工期和造价的影响是很大的。由于不利的自然条件及人为障碍,经常导致设计变更、工期延长和工程成本大幅度增加。承包商有权提出索赔,以弥补因施工条件变化而产生的额外费用和损失。

工程变更

在国际工程施工中,工程变更是不可避免的。工程师发现设计、质量标准或施工程序等问题时,往往指令承包商增加新的工作、改换施工材料、暂停施工或加速施工等。这些变更指令必然引起新的施工费用或需要延长工期。所有这些情况,都会迫使承包商提出索赔要求,以弥补自己不应承担的经济损失。

工程拖期

在大型工程的施工过程中,由于受天气、水文或地基等因素的影响,经常出现工期拖延。发生工期延误时,合同双方往往在分析拖期原因、明确拖期责任时产生分歧。这使得承包商实际支出的计划外施工费用得不到补偿,势必引起索赔要求。

业主违约

一般指业主未按规定为承包商提供施工条件,未按规定时限向承包商支付工程款,工程师未按规定时间提供施工图纸、指令或批复等等。此外,对业主坚持指定的分包商或供货商的违约行为,承包商均有权向业主提出索赔要求。

合同缺陷

在施工过程中,往往由于合同文件的错误、矛盾或遗漏,引起支付工程款的纠纷。按合同条件惯例,工程师负责做出解释。但是,如果承包商按此解释施工时引起成本增加或工期拖延时,则属于业主方面的责任,承包商有权提出索赔。

国家法令变更

工程所在国的法律、法规发生变更时,诸如提出进口限制、外汇管制、税率提高等等,都可能引起承包商施工费用的增加。按照国际惯例,允许给予承包商补偿,因此承包商有权提出索赔。

  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 劳动合同

    劳动合同的主要内容,包括聘用岗位及职务、聘用合同期限、甲乙双方的权利和义务、工作报酬、工作纪律、社会保险和福利待遇以及聘用合同的终止、解除、续订和变更等方面。合同明确了双方的权利和义务,包括工作职责、报酬支付、保守商业秘密等要求,并规定了合同终止和解

  • 建设工程施工合同

    建设工程施工合同的多个重要方面,包括工程概况、承包范围、合同工期风险提示、质量标准、合同价款支付、发包人和承包人的工作以及工程变更等。合同详细规定了工期、质量标准、支付方式等内容,并对工程变更和工程质量问题进行了风险提示和责任划分。

  • 劳动合同

    劳动合同的期限及相关细节。合同分为固定期限、至退休、任务期限和试用期等几种类型,并明确了试用期包含在劳动合同期限内。合同中还涉及工作地点、工作条件、劳动报酬、社会保险和福利待遇等内容。同时,讨论了聘用合同的变更、续聘、解除和终止等事项,并强调了缴纳社

  • 疫情导致的情势变更对合同履行的影响及法律规定

    疫情导致的情势变更对合同履行的影响及相关的法律规定。情势变更指合同成立后,出现了当事人在签订合同时无法预见的变化。情势变更可能对合同履行造成不公平情况或使合同目的无法实现。当事人可请求法院变更或解除合同,法院会根据公平原则和实际情况做出裁决。当事人需

  • 财产抵押契约
  • 集体合同的订立
  • 保险在离婚时的分割问题

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师