发包方的责任

时间:2026-02-05 浏览:18次 来源:由手心律师网整理
421704
发包是指建设工程合同的订立过程中,发包人将建设工程的勘察、设计、施工一并交给一个工程总承包单位完成或者将建设工程勘察、设计、施工的一项或几项交给一个承包单位完成的行为。那么,发包方的义务是什么呢?接下来,手心律师网小编为您提供相关介绍,供您参考。

一、施工前的准备工作

1. 办理施工手续,包括各项必要的许可证和文件。

2. 确保施工现场的通风、供水、排水等基本设施齐全。

3. 确定建筑物、道路、线路、上下水道的位置和控制点。

如果发包人未按合同约定及时完成施工前的准备工作,承包方有权要求延期竣工并要求赔偿。

二、在施工过程中的义务

1. 按合同约定和诚实信用原则,提供必要的协助,包括原材料、设备、场地、工程进度款、技术资料等。

如果发包人延迟提供上述物品和款项,承包人有权要求延期工程日期,并可以要求赔偿误工损失。

2. 及时派驻工地代表,对工程的进度和质量进行监督,并组织隐蔽工程的检查和中间工程的验收。

如果发包人未及时检查隐蔽工程,承包人有权要求延期工程日期,并可以要求赔偿停工和窝工等损失。

3. 及时接受竣工工程,并按约定的方式和期限支付工程价款。

如果发包人未按合同约定支付价款,承包人有权催告发包人在合理期限内支付,并可以协议将该工程折价或者申请法院拍卖。承包人对所建工程享有优先权。

承包人的责任

一、建设工程的施工

1. 负责采购、供应和保管建筑材料、设备和构件。

2. 严格按照施工图纸和操作规程进行施工,确保工程质量。

3. 接受发包人对工程进度和质量的监督。

4. 按期完成建设工程,提供竣工验收资料和竣工图纸,并及时交付给发包人。

5. 在合同约定的保修期内负责维修和保养工程。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 发包方的责任

    发包方在施工前的准备工作和施工过程中的义务和责任,如办理施工手续、确保施工现场基本设施完善等。同时,发包方还需提供必要的协助,监督工程进度和质量等。承包方的责任包括采购和供应建筑材料、按照施工图纸和操作规程施工、确保工程质量等。若发包方违约,承包方有

  • 发包方与承包方之间的制冷设备工程安装合同

    发包方与承包方之间的制冷设备工程安装合同。合同内容包括制冷设备的提供与安装、交付期限、保修期限、验收标准、结算方式、设备采购与运输、供电问题、不可抗力因素、合同解除条件、违约责任及附则等条款。

  • 工程款纠纷的分类

    工程款纠纷的分类及预防和解决对策。包括发包方拖欠工程款违约纠纷、总包分包问题纠纷、竣工结算报告争议纠纷等七种类型。预防纠纷可从选择合作伙伴、审查建设手续、完善合同条款等方面入手。解决纠纷可通过双方协商、诉讼或仲裁等途径,针对不同类型采取不同解决方法。

  • 疫情对施工合同的影响及解除合同的条件

    疫情对施工合同的影响及解除合同的条件。在一般情况下,疫情并不足以成为解除施工合同的理由,除非工期要求极为严格或合同中有特别约定。发包方如希望解除合同,需证明疫情导致合同目的无法实现,并满足其他解除合同的条件,如尽力采取合理措施应对疫情和承担违约责任。

  • 工程延期交付发包方该如何索赔
  • 土地合同违约责任条款是什么
  • 发包方在土地承包中有哪些违约情形

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师