出租方(甲方)：
地址：
邮码：
电话：
传真：
电子邮箱：
承租方(乙方)：
地址：
邮码：
电话：
传真：
电子邮箱：
根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方签订设备租赁合同，并约定以下条款，共同遵守执行。
甲方根据乙方的项目和乙方自行选定的设备和技术质量标准，向_________购进以下设备租给乙方使用。
甲方根据与生产厂(商)签订的设备订货合同规定，于_________年_________季交货，由供货单位直接发运给乙方。乙方直接到供货单位自提自运。乙方收货后应立即向甲方开回设备收据。
设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等，均由乙方自行负责。设备的质量问题由生产厂负责，并在订货合同予以说明。
设备在租赁期间的所有权属于甲方。乙方收货后，应以甲方名义向当地保险公司投保综合险，保险费由乙方负责。乙方应将投保合同交甲方作为本合同附件。
在租赁期内，乙方享有设备的使用权，但不得转让或作为财产抵押，未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。甲方有权检查设备的使用和完好情况，乙方应提供一切方便。
设备租赁期限为_____年，租期从供货厂向甲方托收货款时算起，租金总额为人民币_______元(包括手续费______%)，分_________期交付，每期租赁金_________元，由甲方在每期期末按期向乙方托收。如乙方不能按期承付租金，甲方则按逾期租金总额每天加收万分之三的罚金。
本合同一经签订不能撤销。如乙方提前交清租金，结束合同，甲方给予退还一部分利息的优惠。
本合同期满，甲方同意按人民币_________元的优惠价格将设备所有权转给乙方。
乙方上级单位_________同意作为乙方的经济担保人，负责乙方切实履行本合同各条款规定，如乙方在合同期内不能承担合同中规定的经济责任时，担保人应向甲方支付乙方余下的各期租金和其他损失。
因本合同发生争议，按______项解决：
本合同经双方和乙方担保人盖章后生效。本合同正本两份，甲、乙方各执一份。
甲方(盖章)：___________________
代表人(签字)：_________________
开户银行及帐号：_________________
_________年__________月________日
乙方(盖章)：___________________
代表人(签字)：_________________
开户银行及帐号：_________________
_________年__________月________日
担保单位(盖章)：_______________
代表人(签字)：_________________
开户银行及帐号：_________________
_________年__________月________日
甲、乙双方关于出口代理的协议书。甲方同意乙方以公司名义开展业务活动，签订外贸和购销合同，提供谈判场所、通讯便利、出口业务咨询等。乙方需遵守法律和政策，承担自身业务费用，并保障提供的出货资料真实有效。双方需严格执行协议，因外商原因造成合同不能履行时甲方
甲乙双方就培训合作达成的一致协议。协议内容包括培训项目、时间、费用、付款方式、责任与义务等。乙方自愿参加甲方举办的培训课程，并同意遵守相关培训、管理制度。双方对合作方式、权益份额、学员纪律、违约责任等方面进行了明确约定。此外，还规定了补充协议的效力。
甲乙双方签订的一份协议书的主要内容。协议规定卖家直接发货给买家，运输方式和运费由卖家承担。合同内容包括产品配送、发货期限、付款条件、验收标准、质量要求、违约责任和争议解决等方面。合同自双方盖章之日起生效。
建筑设备租赁合同纠纷上诉状是指周XX不服揭阳市XX人民法院的民事判决，向贵院提起上诉。上诉人认为原审判决存在错误，包括判定上诉人非居民用电变更用电业务办理人的错误、将不属于土地使用证范围的部分土地认定为临时使用集体土地的错误等。上诉人还指出被上诉人不
