谢先生与开发商签订的房屋买卖合同中明确约定,开发商应在2016年5月29日前交付谢先生一套商品房,并取得《商品房竣工验收备案表》。合同还规定,如果开发商未能按时交房,将根据逾期时间进行相应处理。
然而,由于种种原因,开发商未能按约定时间交房,直到6月18日谢先生才接到入住通知。尽管当时开发商并未取得《竣工验收备案表》,但谢先生还是办理了入住手续。直到7月12日,开发商才取得了该备案表。
在入住验收过程中,谢先生发现房屋存在严重质量问题,严重影响了他的居住使用。因此,他决定将此事告上法庭。谢先生认为,根据合同约定,开发商取得《竣工验收备案表》的7月12日才是真正的交房日期,超过了约定时间44天。因此,他要求解除购房合同,并要求开发商返还购房首付款14万余元及返还之日起的利息、已交付的物业费及供暖费等相关费用2万余元,以及已经交付的装修定金、购买家具交付的定金等实际经济损失4万余元及房屋增值损失近4万元。
然而,开发商认为,谢先生已于6月18日办理了入住手续,并不属于逾期30天以上交房的情况,因此并不同意解除合同以及赔偿其他经济损失。
最终,法院判定6月18日为交房日期,开发商并未逾期交房,因此不应承担合同中规定的已付款的1.5%违约金。然而,由于房屋质量问题已经严重影响到谢先生的安全性和舒适度,法院认为谢先生有权退房,并要求开发商退还购房款以及相关费用,包括物业费、供暖费、律师费等。
根据《审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十二条的规定,如果房屋主体结构质量不合格无法交付使用,或者房屋交付使用后,经核验发现房屋主体结构质量确实不合格,买受人有权请求解除合同并获得赔偿。
处理房屋质量纠纷的两种方式。首先,在保修期内,购房者发现房屋存在一般质量问题,可要求开发商维修并承担相应赔偿责任。其次,若房屋主体结构存在问题,购房者需向质量监督单位申请检查并取得不合格证书,再要求开发商退房并赔偿损失。
儿媳妇在公婆房屋中的居住权问题。依据我国相关法律,儿媳妇是否有权在公婆房屋居住需视情况而定。重点介绍了居住权的法律规定,包括居住权的特征,如是为特定自然人的生活用房需要而设立,一般无偿且长期终身等。同时指出居住权不能转让、出租及继承,其效力较弱。
谢先生与开发商签订的房屋买卖合同纠纷案件。合同约定了房屋交付的时间和条件,开发商未按时取得《商品房竣工验收备案表》,导致逾期交房。谢先生发现房屋存在质量问题后,要求解除合同并索赔。然而,法院根据相关规定和实际情况,判定开发商并未逾期交房,但应退房并退
购房补充协议中的重要事项。包括开发商用词需注意违约金比例和期限、购房者在举证责任中的保护、开发商对风险的转移需明确异常困难的定义、违约责任的具体内容和优先效力等。购房者需要注意这些事项,以保护自己的权益。