当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程承包 > 建筑工程承包合同 > 发包方与承包方之间的工程责任合同

发包方与承包方之间的工程责任合同

时间:2026-03-24 浏览:0次 来源:由手心律师网整理
426807

一、工程内容:

根据本工程的情况,甲方发包给乙方承建的_________________工程模板分项工程,于_________年_________月_________日开始施工。

二、承包造价:

双方商定的承包造价为_________元。

三、双方责任:

1、甲方责任:

根据法律规定,甲方应办理工程所需的许可、批准或备案,并协助乙方办理相关施工证件和批件。若甲方未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,甲方应承担由此增加的费用和延误的工期,并支付乙方合理的利润。

甲方还需要提供乙方进场人员的生活住宿条件,并负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。甲方还应提供施工必要的机械设备,并保证材料供应。同时,甲方还需要负责乙方进场人员的临时户口申报。

2、乙方责任:

乙方应严格按照施工图纸和设计变更通知进行施工,遵守国家现行施工技术验收规范。乙方还需要尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。

乙方还需要严格执行自身的安全生产教育,提高工人的安全意识,遵守安全操作规程,避免安全事故的发生。乙方还需要提倡文明施工,遵守甲方现场的文明施工管理制度,并与其他班组保持良好的关系。

乙方还需要绝对服从甲方的工程进度安排,并爱惜甲方提供的机械设备和工具,承担机械设备和工具的维护与保管责任。乙方还需要保证模板制和安装的准确性和牢固性,严禁出现下垂、胀模、漏浆等现象。

四、工程质量及验收标准:

工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失,所有经济损失由甲方负责;由于操作者违反操作规程和安全制度造成的返工,返工费用由乙方负责。

五、工期:

乙方必须严格按照甲方安排的施工计划要求的时间或期限完成施工任务。若乙方拖延工期,每延期一日,乙方需向甲方支付罚金。

六、付款方法:

甲方按乙方完成的施工进度支付工款的_________%,基础工程完工且验收通过后,甲方将在__________天内结算并付清所有工款。若乙方中途退场或违反合同约定,甲方有权拒付工程承包余款,并有权解除合同。

七、违约责任:

若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。若乙方违反本责任书约定,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

八、争议解决:

双方应本着友好的原则进行协商解决合同争议。如果协商不成,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

九、其他:

双方另行协商解决未尽事宜。甲方对以上各条款负有解释权。

本合同一式_______份,甲方执_______份、乙方执_______份,具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包款时失效。

  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 联合共同承包形式的适用范围

    联合共同承包形式的适用范围及其特点,适用于大中型和结构复杂的建筑工程。联合承包中,参与方需承担连带责任,且当各单位资质等级不同时,联合体只能按资质较低的单位承揽工程。这种承包形式可集中各方优势,提高投标竞争力,对发包方而言有利于提高投资效益和保证建设

  • 代理意见

    关于一起工程分包合同纠纷案件的代理意见。被告将多功能训练楼装饰工程分包给原告,原告已完成施工义务,但被告拖欠工程款。律师认为,原告有权向被告主张工程款,且被告应承担表见代理的法律责任。关于工程增项费用和拖欠工程款的利息,被告也应按约定支付。

  • 工程承包人(施工总承包人):

    工程承包人和劳务分包人基于法律和法规签订劳务分包合同的事宜。合同中详细说明了双方的基本信息、资质情况、工程名称、地点、分包范围、工作期限、质量标准、合同文件及解释顺序、标准规范、总(分)包合同、图纸和项目经理等内容。双方需遵循平等、自愿、公平和诚实信

  • 电梯安装合同

    电梯安装合同的主要内容。合同涉及工程概况、付款方式、电梯安装调试适用的标准及规范、安装资格保证、安装工期等方面。其中详细说明了电梯型号、数量及安装费用,以及安装过程中可能出现的延误和相应的责任承担。

  • 工业用地职工餐厅改造工程的施工图设计合作协议
  • 建设工程施工合同
  • 土方工程承包合同

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师