发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲方将_________________工程的园林景观结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工作内容：
二、工期
1、本工程工期为______天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日（现场具备开工条件）开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。
2、工期顺延：
（1）未及时签审施工图纸和施工组织计划；
（2）设计变更；
（3）甲方未能按期提交施工场地；
（4）连续4小时遇雨和停水、停电；
（5）未按合同规定时间拨付工程款项；
（6）其他。
三、工程合同价款及支付方式
1、经双方商定本项目免收设计费，本工程暂定造价____________元；按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算；结算工程量以现场实际收方量为准。
2、合同签订后______日内，甲方支付乙方工程预付款____________元整。
3、工程竣工并验收合格后_______日内，双方上述方式办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的_______%，余结算总额的_______%作为保修金，保修期满后甲方付清余款。
四、设计调整
本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量据实计算，造价按本合同第三条进行增减。
五、保修期
1、保修期：从乙方递交竣工报告后的第_______日起算，保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期_______年，工程部分保修期为_______年。
民事诉讼答辩状的撰写要点和注意事项，包括分清是否属于法院主管、注意受理法院的管辖、检查诉讼主体是否遗漏或错误、注意起诉期限和诉讼时效等问题。答辩人在答辩时请求法院驳回原告不合理的诉讼请求，同时围绕原告在起诉状中叙述的事实和理由进行答辩，反驳对自己不利
承揽合同中定作人违约的各种情形及其对应的法律责任。定作人中途变更合同内容、废止合同、提供不符合规定的原材料、逾期领取定作物以及违反合同其他条款均构成违约行为，需承担违约责任，包括支付违约金、赔偿金、保管费、保养费等，且在某些情况下，承揽人有权解除合同
主合同无效情况下担保人的责任问题。在主合同无效导致担保无效时，担保人无需承担赔偿责任；若主合同有效但担保合同无效，担保人需视情况而定承担相应责任，如与债务人恶意串通欺骗债权人则需承担连带责任。担保人明知主合同无效仍提供担保导致债权人损失时，其责任不应
投资人合作联营协议的细节内容，包括总则、出资金额及股权构成、股东的权利和义务、分工负责以及财务制度等方面。协议规定了联营企业的名称、住所、经营范围等基本信息，以及股东们的出资额、股权比例和各自的权利与责任。同时，文章还涉及了联营企业的管理分工和财务制
