当前位置:手心律师网首页 > 合同下载 > 其它 > 其他合同 > 房建工程施工专业分包合同范本

房建工程施工专业分包合同范本

时间:2020-07-01 浏览:39次来源:由手心律师网整理

 

甲方(承包人):

住所:

法定代表人:

委托代理人:

乙方(分包人):                                                                    

住所:

法定代表人:

委托代理人:

 

风险提示: 分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性,否则,如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时,则订出的合同内容不全,权利义务不均衡,那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔,在订立分包合同时,可以咨询专业律师,避免某些条款遗漏,或者设计不严谨,造成不必要损失。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

第一条、建设工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程规模:

面积_______________ 结构_______________ 层数_______________ 跨度_______________

4、工程类别:

风险提示: 允许分包的工程范围应当在依据招标文件,分包的工程不得超过总工程量的30%。各项专业工程分包的总量超过承包人合同工程总量的30%的,或者专业工程分包管理费超过30%的(招标文件规定的税费除外),这是底线,逾越底线均认定为违法分包。同时,这里也强调分包工程不得再次分包,凡再次分包也被认定为违法分包。 另外,建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成,承包人如果存在违法分包的工程,当出现不符合规定的质量标准造成的损失,那么承包人也应当承担连带赔偿责任。

5、分包范围:

6、质量要求 :按设计和施工规范进行施工,质量达到优良。

7、工期要求:按业主要求工期:

8、分包合同总价款:大写______________________________,小写_______________元。

9、工程期限:

计划开工日期:________年___月___日,计划竣工日期:________年___月___日,合同总工期为_____个日历天。

10、组成分包合同的文件包括:

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 建筑施工纠纷上诉状范本

    罗某某与磐石农业科技有限公司之间的建设工程分包合同纠纷。罗某某不服雨花区人民法院的判决,提起上诉。他认为原审适用法律错误,合同无效,计价条款亦无效,不能作为结算依据。他主张合同中的计价条款下浮的23%包括管理费、各项税金和图纸设计费不应计入合同无效的

  • 建筑工程发包合同范本怎么写

    根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律法规的原则,双方根据本建设工程的施工协商一致,订立了建筑工程发包合同。合同包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款等内容。建设工程发包是建设单位将建设工程任务交付给具有法定从

  • 工程索赔期限应注意的事项

    工程索赔期限是指承包人在工程施工过程中因发包人或其他原因而产生额外费用或损失后,要求发包人补偿或赔偿的时间限制。一般来说,索赔时效为28天。各种建设工程施工合同范本中

  • 工程质量保证金协议范本是怎样的

    工程质量保证金又称建筑工程信誉保证金,是指施工单位根据建设单位的要求,在建设工程承包合同签订之前,预先交付给建设单位,用以保证施工质量的资金。

  • 建设工程垫资合同范本
  • 建筑施工纠纷上诉状范本(专业版)
  • 室外工程施工合同范本的内容

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师