当前位置:手心律师网首页 > 合同下载 > 其它 > 其他合同 > 建筑设计施工合同范本

建筑设计施工合同范本

时间:2020-07-01 浏览:42次来源:由手心律师网整理

委托人(甲方):

代表人:

设计人(乙方):

设计证书等级:

 

为了明确责任,完成甲方___________________项目的建筑设计任务,根据《合同法》的相关规定,甲乙双方就相关事宜进行磋商,现就相关事宜达成如下协议,以便共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称:

2、设计规模:

3、建设地点:

4、承包方式:

二、设计根据

甲方交付给乙方的委托书;经上级批准的设计任务书,工程选址报告;能满足初步设计要求的勘察资料;需要经过科研取得的技术资料。甲方须保证上述资料的完整性和合法性,不得随意变更。

三、甲方的义务

1、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

2、在工程开工前,甲方应组织有关施工单位与乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

3、在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。

4、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改。

5、甲方应按合同规定的时间支付设计费。

四、乙方的义务

1、________年_______月______日以前,乙方必须在向甲方交付设计草图。

2、________年_______月______日以前,乙方须向甲方提交设计效果图。

3、________年_______月______日以前,乙方须向甲方交付施工图设计文件。

4、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。

5、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。

6、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改。

五、设计变更

1、甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按_________元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。

3、甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付定金、设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时终止合同关系。

风险提示:设计费 合同当事人在确定设计费时,应遵循以下原则: 首先,设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的,应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范,而是发包人与设计人之间协商约; 其次,在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下,可以根据《工程设计收费标准》确定设计费,避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。

六、设计费

1、本合同的设计费暂定为______________元。

风险提示:定金 定金兼有成约定金和解约定金的性质,如果当事人双方同意对定金额度进行修改,该数额不能超过总设计费的20%,超过20%的部分只能作为预付款,而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时,可按比例适用定金罚则。 在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的,应当按照未履行部分所占约定内容的比例,适用定金罚则。只不过在实践中,当事人往往没有注意到这一点,在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求,造成自己的权利未得到全面保护,如果您对这部分还有疑问,您也可以在签合同之前咨询专业的律师。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 建筑工程投标书范本

    某工程建筑投标书范本的主要内容。建设单位在收到招标文件后,按照相关规定,考察现场并研究招标文件各项内容,愿意以特定价格承包工程的施工、竣工和保修。投标书中包括工期保证、履约保证金、投标有效期、合同约束以及投标保证金等相关内容。同时,提供了投标单位的基

  • 土木建筑工程合同范本

    土木建筑工程合同的范本,依据我国刑法和经济合同法的规定,结合工程具体情况,甲方和乙方达成建设工程施工合同。文章详细阐述了工程概况、合同工期、质量要求、合同造价、工期延误、工程验收、工程造价与付款方式和违约责任等内容。

  • 建筑工程主体劳务承包合同范本

    建筑工程主体劳务承包合同的详细内容。合同涉及工程名称与地点、承包方式、工程承包单价与内容、工程质量与安全、文明施工与奖罚以及付款方式与工期等方面。甲方将工程劳务承包给乙方,双方明确了各自的权利与义务,并约定了具体的承包细节和合同条款。合同还强调了工期

  • 建筑施工纠纷上诉状范本

    罗某某与磐石农业科技有限公司之间的建设工程分包合同纠纷。罗某某不服雨花区人民法院的判决,提起上诉。他认为原审适用法律错误,合同无效,计价条款亦无效,不能作为结算依据。他主张合同中的计价条款下浮的23%包括管理费、各项税金和图纸设计费不应计入合同无效的

  • 工程承包合同范本大全
  • 房屋建筑工程劳务分包合同范本怎么写
  • 装饰装修施工合同范本

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师