当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 征地拆迁 > 土地承包 > 土地承包合同 > 违反建设工程的承包合同要承担哪些责任

违反建设工程的承包合同要承担哪些责任

时间:2024-11-18 浏览:37次 来源:由手心律师网整理
11303
违反建设工程的承包合同要承担以下责任:

承包方的责任:

1. 勘察设计质量责任

(1) 若勘察设计质量低劣或未按期提交勘察设计文件导致工期延误并造成损失,勘察设计单位应继续完善设计,并减收或免收勘察设计费,直至赔偿损失。

(2) 若工程质量不符合合同规定,发包方有权要求承包方限期无偿修理或返工、改建。若修理或返工、改建后导致逾期交付,承包方应支付逾期违约金。

(3) 若工程交付时间不符合合同规定,承包方应支付逾期违约金。

2. 发包方的责任:

(1) 若未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等,除非工程日期得以顺延,发包方还应赔偿承包方因此停工、窝工所造成的实际损失。

(2) 若在工程进行中停建或缓建,发包方应采取措施弥补或减少损失,并赔偿承包方因此停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

(3) 若由于变更计划、提供的资料不准确或未按期提供必需的勘察、设计工作条件导致勘察、设计的返工、停工或修改设计,发包方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。

(4) 若工程未经验收即提前使用,发现质量问题,发包方自行承担责任。

(5) 若超过合同规定的日期进行验收或付工程费,发包方应支付逾期违约金。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 建设工程施工合同

    建设工程施工合同的相关内容,包括工程概况、承包范围、合同工期、质量标准、合同价款等。承包人需按设计预算单价结算,并负责采购、运输、保管、使用所有永久和临时工程的建筑材料。此外,合同还涉及工程预付款和进度工程款的支付问题。

  • 建设工程合同无效的连带责任种类

    建设工程合同无效的情况及连带责任种类。《解释》明确指出了四种无效建设工程施工合同的情况,包括承包人无资质或超越资质等级、实际施工人借用有资质企业名义、建设工程未招标或中标无效、承包人非法转包、违法分包等。除此之外,还有其他违反法律、行政法规的强制性规

  • 准确选择被告

    提起诉讼时如何选择被告,重点是被告的支付能力。同时,文章强调了充分准备证据资料的重要性,以应对建设工程施工合同周期长、投资大及专业性强等特点带来的诉讼难度。此外,提出了准确合理的诉讼请求,包括拖欠承包工程款的优先受偿权,并指出在诉讼中应争取包括违约金

  • 非法转包合同的效力问题

    关于非法转包合同的效力问题。法律明确规定,承包单位不得将其承包的全部建筑工程转包或肢解后以分包名义转包。非法转包合同无效,违法转包行为将受到法律制裁。涉及的建设工程质量管理、施工总承包单位的行为等都会受到影响。

  • 建设工程承包合同
  • 证据一:承包方的企业法人营业执照
  • 未取得建设审批手续的施工合同的效力认定

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师