当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 合同法 > 违约责任 > 合同违约 > 工程合同发包违约有哪些责任

工程合同发包违约有哪些责任

时间:2022-09-02 浏览:4次 来源:由手心律师网整理
230004
工程合同发包违约有以下责任:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。关于工程合同发包违约有哪些责任的问题,下面由手心律师网小编为您详细解答。

工程合同发包违约责任

1. 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的责任

根据《中华人民共和国民法典》第八百零三条的规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的情况下,承包人有权要求顺延工程日期,并可以要求赔偿停工、窝工等损失。

2. 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的责任

根据《中华人民共和国民法典》第八百零四条的规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的情况下,发包人应当采取措施弥补或减少损失,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁等损失和实际费用。

3. 发包人变更计划、提供不准确资料或未按期提供勘察、设计工作条件的责任

根据《中华人民共和国民法典》第八百零五条的规定,因发包人变更计划、提供不准确资料或未按期提供勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或修改设计的情况下,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

工程转包法律责任

工程转包的法律责任主要表现为民事责任、行政责任和刑事责任。

1. 民事责任

民事责任主要体现在转包产生的拖欠材料款、租赁款、农民工工资等费用方面。转包人单独或与实际施工人共同承担连带支付的责任。此外,转包引发的安全事故的责任承担方面,转包人应当与实际施工人就安全事故承担连带赔偿责任。

2. 行政责任

在行政责任方面,如果承包单位将承包的工程转包或违反相关法规进行分包,将会受到责令改正的行政处罚。此外,还可能面临没收违法所得、处罚款、责令停业整顿、降低资质等级等处罚措施。对于情节严重的情况,还可能吊销资质证书。

3. 刑事责任

刑事责任方面,转包引起的刑事案件主要涉及重大责任事故罪、工程重大安全事故罪、重大劳动安全事故罪等。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 法律咨询:工程转包纠纷问题的咨询

    工程转包纠纷问题的法律咨询。甲方作为建筑公司承包人,拖欠乙方工资引发纠纷。法院传票来时,甲方需仔细阅读传票内容并准备证据,可委托律师出庭应诉。同时,《中华人民共和国建筑法》规定建筑工程发包承包需订立书面合同,双方应全面履行合同义务,禁止收受贿赂和不正

  • 一、软件开发合同的违约责任规定

    软件开发合同的违约责任规定和约定开发人需承担的违约责任。根据合同法规定,当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定,需承担违约责任。软件开发合同违约条款包括技术载体和内容等与约定不一致需更正补充等。开发人未按计划实施研究工作、将经费用于其他目的

  • 工程审计时间要求

    工程审计的时间要求。合同约定具体时间,双方必须遵守。根据《建设工程价款结算暂行办法》,承包人提交竣工结算报告后,审计机关要在规定时间内完成审查。不同金额的工程竣工结算报告审查时间不同。承包人未按要求提供资料,发包人有权审查已有资料,责任由承包人承担。

  • 打官司的关键在于证据收集

    承包人追索款项时证据收集的重要性。承包人需收集发包人未及时支付工程款导致工期拖延的证据,包括书面催告、停工通知、现场设备和材料清单、复工时间确认、承包人停工损失费用清单和其他相关证据。这些证据有助于承包人在法律诉讼中得到法院支持并获胜。

  • 店面租赁违约责任承担方式
  • 绿化工程承包合同
  • 公司劳务分包给个人的合法性
违约责任知识导航

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师