当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程纠纷 > 工程承包纠纷 > 如何追究发包方的民事责任

如何追究发包方的民事责任

时间:2023-12-26 浏览:6次 来源:由手心律师网整理
319347

如何追究发包方的民事责任

合同约定与协商

根据《中华人民共和国民法典》第八百零三条的规定,合同中约定了发包人承担民事责任的方式,双方应按照约定履行。如果合同没有明确约定,承包人可以与发包人协商确定民事责任承担方式。如果协商不成,承包人可以向人民法院提起诉讼,主张民事责任。

发包人未提供相关物资的违约责任

根据《中华人民共和国民法典》第八百零三条的规定,如果发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料,承包人有权要求赔偿停工、窝工等损失,并可以顺延工程日期。

发包人造成工程停建、缓建的责任

根据《中华人民共和国民法典》第八百零四条的规定,如果因发包人的原因导致工程中途停建、缓建,发包人应采取措施弥补或减少损失,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

发包人未支付工程价款的责任

根据《中华人民共和国民法典》第八百零七条的规定,如果发包人未按照约定支付工程价款,承包人可以催告发包人在合理期限内支付。如果发包人逾期不支付,承包人可以与发包人协议将该工程折价,或请求人民法院依法拍卖该工程。建设工程的价款就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。

建设工程合同中发包人的义务

施工前准备工作

根据建设工程合同约定,发包人应按时提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。如果发包人未按照约定提供,承包人有权要求赔偿停工、窝工的损失,并可以顺延工程日期。

保证工程建设顺利进行

发包人应与承包人相互配合,确保工程建设顺利进行。如果因发包人原因导致工程中途停建、缓建,发包人应及时采取弥补措施以减少损失,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。

组织工程验收

发包人应及时组织工程验收。对于隐蔽工程,在隐蔽前,发包人应及时检查。如果发包人未及时检查导致工期延误,承包人有权要求赔偿停工、窝工的损失,并可以顺延工期。建设工程竣工后,发包人应根据施工图纸、验收规范和质量检验标准进行验收。只有经验收合格后,建设工程方可交付使用。

接受建设工程并支付工程价款

建设工程完成并经验收合格后,发包人应及时接受并支付工程价款。如果发包人未支付价款,承包人可以催告发包人在合理期限内支付。如果发包人仍未支付,承包人可以依法行使优先权,以工程折价或拍卖的价款优先受偿。

包工头不发农民工工资,农民工该怎么讨工资

在包工头与农民工之间建立了劳动关系的情况下,如果包工头不及时支付工资,农民工可以采取以下途径维权:

协商

农民工可以先与包工头协商,达成和解协议。协商是一种简单有效的解决途径,可以节省时间。

调解

如果协商不成或包工头不愿协商,农民工可以向调解组织申请调解。

仲裁

如果调解不成或包工头不履行调解协议,农民工可以向劳动仲裁委员会申请仲裁。申请仲裁时需要提供相关材料。

投诉

农民工可以向劳动局、劳动监察部门投诉,如果用人单位侵犯了劳动者的合法权益。

诉讼

如果以上途径都无法解决问题,农民工可以向法院提起民事诉讼,追索应当支付的劳动报酬。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 证明当事人诉讼主体资格的证据

    诉讼主体资格的证据,包括自然人和法人等当事人的身份证明资料及主体登记资料,并讨论了变更证明的证据。同时列举了证明建设工程合同关系成立和履行的证据,包括合同、补充合同或备忘录、现场工程签证单等。另外,也提及了提交诉讼请求的计算依据和其他证据的重要性。

  • 竞业禁止纠纷的解决方式:诉讼还是仲裁

    竞业禁止纠纷的解决方式,包括劳动仲裁和诉讼。根据劳动法的规定,未支付补偿金的竞业禁止纠纷属于劳动纠纷,劳动者可以选择劳动仲裁解决,如无法解决可提起诉讼。有效的竞业禁止协议需满足合理经济补偿、期限明确等条件。违反竞业禁止义务的劳动者需承担民事责任及侵犯

  • 人独资企业和私营企业的法律性质

    个人独资企业和私营企业的法律性质及特征。个人独资企业是非法人企业,无法独立承担民事责任,应纳个人所得税。私营企业则由自然人投资设立,包括个人独资企业等多种形式。私营企业的特征包括所有制性质的划分、出资方式和责任形式的多样性等。个人独资企业特征是投资者

  • 根据合同要求索赔

    关于合同索赔中的管理费用计算问题,介绍了总部管理费用的几种计算方法,包括总直接费分摊法、特殊基础分摊法、日费率分摊法。同时,也探讨了人工费损失在工期拖延情况下的计算方式,分为生产现场人员的停工、窝工和低生产效率的损失两种情况。对于管理费用的索赔,需要

  • 医疗事故民事责任竞合的认定及其特点
  • 侵害财产权所适用的民事责任
  • 助学贷款需要担保人吗

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师