工程延期证明怎么写

时间:2023-09-18 浏览:46次 来源:由手心律师网整理
32300
一般在建设工程施工前,发包方需要与施工方约定工期,如果有延期的,需要取得发包方同意,并且需要出具工程延期证明,并且需要签字盖章。那么,工程延期证明怎么写呢?今天,手心律师网小编整理了以下内容为您答疑解惑,希望对您有所帮助。

工程延期的审批程序和原则

1. 工程延期与工程延误的区别

工程延期是指承包单位有权要求延长工期,并可以向业主提出赔偿费用的要求以弥补额外损失的情况。而工程延误则是由承包单位承担损失,并可能受到业主的误期违约罚款。

2. 工程延期的申报与审批

(1) 申报工程延期的条件:

A、监理工程师发出工程变更指令导致工程量增加;

B、合同涉及的任何可能导致工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的离检查及不利的外界条件等;

C、异常恶劣的气候条件;

D、由业主造成的任何延误、干扰或障碍,如未及时提供施工场地、未及时付款等;

E、除承包单位自身以外的其他任何原因。

(2) 工程延期的审批程序:

A、工程延期事件发生后,承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师(即工程延期意向通知);

B、承包单位应在合同规定的有效期内(或监理工程师可能同意的合理期限内)向监理工程师提交详细的申述报告(延期理由及依据);

C、监理工程师收到报告后应及时进行调查核实,准确确定工程延期时间;

D、若延期事件持续,承包单位在合同规定的有效期内无法提交最终详细的申诉报告时,应先向监理工程师提交阶段性详情报告;

E、监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上,尽快作出延长工期的临时决定,但临时决定的延期时间不宜过长,一般不超过最终批准的延期时间;

F、待延期事件结束后,承包单位应在合同规定的期限内向监理工程师提交最终的详情报告;

G、监理工程师应复查详情报告的全部内容,然后确定所需的延期时间;

H、对于复杂的延期事件,可以先作出临时延期决定,然后再作出最终决定;

I、在作出临时工程延期批准或最终工程延期批准之前,监理工程师应与业主和承包单位进行协商。

3. 工程延期的审批原则

监理工程师在审批工程延期时应遵循以下原则:

(1) 工程延期必须符合合同条件,这是监理工程师审批工程延期的根本原则,即导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外;

(2) 只有当延长的时间超过相应的总时差时,才能批准工程延期。关键线路会随着工程进展和情况变化而转移,监理工程师应以承包单位提交并经审核后的施工进度计划为依据来决定是否批准工程延期;

(3) 承包单位应对延期事件的各类细节进行详细记录,并及时向监理工程师提交详细报告;

(4) 监理工程师应对施工现场进行详细考察和分析,并做好记录,以便为合理确定工程延期时间提供可靠依据。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 建筑装潢合同

    建筑装潢合同的相关内容。合同中,甲方委托乙方进行居室装潢,规定了工程概况、施工工期、违约责任等条款。甲方需办理相关许可和批准,若未能及时办理则需承担增加的费用和延误的工期。施工中有质量问题或双方意见不一造成停工,应协调处理。合同还规定了因甲方或乙方原

  • 工程欠款产生原因分析

    工程欠款产生的多种原因。首先,由于承、发包双方信息不对称,承包人在交易初期处于劣势地位,难以正确选择交易对象和了解真实情况。其次,工程款的拖欠往往源于双方对工程款数额的争议,解决质量、工期等争议是解决工程欠款问题的前提。此外,缺乏有效的清欠手段和国家

  • 项目工程承包协议

    关于项目工程承包协议的详细内容,包括工程名称、地点、工期、承包形式、质量标准、工程价款等条款。双方约定了发包方和承包方的责任义务,并详细列举了其他需要注意的事项。此外,文章还简要介绍了工程项目的承包模式,包括工程总承包、项目管理承包、设计—建造、平行

  • 发包人的连带责任

    工程承包合同无效时发包人的连带责任问题。文章提出了处理工程承包合同纠纷的四种方法:当事人自行协商、第三人居中调解、向仲裁委员会申请仲裁和向人民法院起诉。其中仲裁和诉讼具有相同的法律效力,当事人只能选择其中一种途径解决纠纷。

  • 工程延误工期索赔函
  • 发包方违约责任及相应补偿措施
  • 个人承包合同与劳动合同的相似之处

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师