当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程纠纷 > 工程承包纠纷 > 因发包人原因导致建筑工程停工的,承包人可以要求哪些赔偿

因发包人原因导致建筑工程停工的,承包人可以要求哪些赔偿

时间:2024-03-05 浏览:35次 来源:由手心律师网整理
32545
在建筑工程施工的过程中,承包人有时会由于发包人未及时支付工程款等原因而停工,而停工必然会给承包人造成损失。但是,承包人往往都不知道可以要求发包人赔偿哪些损失,以致某些该拿到手的赔偿没有拿到手,这样就会让承包人的白白承受了那么多的经济损失。那么,因发包人原因导致建筑工程停工的,承包人可以要求哪些赔偿?手心律师网小编整理了以下内容为您解答,希望对您有所帮助。

根据合同法规定的赔偿责任

根据合同法的规定,如果工程因发包人的原因而中途停建或缓建,发包人有责任采取措施来弥补或减少承包人因此而遭受的损失和实际费用,包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等。

1. 人工费损失

如果工程停工或窝工,承包人可以要求发包人赔偿工人的工资损失,以及由于工人生产效率降低而导致的损失。此外,还包括膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用的损失。

2. 材料费损失

如果工程因发包人原因而导致工期延误,承包人可以要求发包人赔偿由于材料价格上涨而产生的差价损失等。

3. 机械费损失

如果工程因发包人原因而导致相关机械停工,承包人可以要求发包人赔偿由此产生的损失,包括转移搬运带来的费用等。

4. 工地管理费

如果工程因发包人原因而导致工期延误,承包人可以要求发包人赔偿工地管理人员的工资等费用。

5. 物价上涨的差价费用

如果工程因发包人原因而导致工期延误,承包人可以要求发包人赔偿由物价上涨带来的差价费用,包括工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。

需要注意的是,只要承包人能够提供证据证明工程停工是由于发包人的原因,承包人就有权要求发包人赔偿。具体能够要求赔偿哪些费用以及赔偿金额的多少,需要承包人根据自身实际情况提出。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 一、验资证明内容不真实所引起的法律责任和后果应由谁承担

    验资证明内容不真实所引起的法律责任和后果由谁承担的问题,并详细阐述了相关的法律规定。文章还介绍了如何出具合格的验资报告以及办理验资报告的流程,包括委托手续和文件提交等。在法律责任方面,会计师事务所和注册会计师如果违反法律规定,将承担相应的法律责任,包

  • 工程承包的方式不合法应该如何处理?通过法律途径解决

    工程承包方式不合法应该如何处理的问题。指出应通过法律途径解决,并介绍了工程总承包模式的优势和管理控制。工程总承包包括设计—施工总承包等方式,能降低工程造价和提高效率。如承包方式违法,业主可向法院提起诉讼,要求承包方承担法律责任并赔偿损失。

  • 发包人的连带责任

    工程承包合同无效时发包人的连带责任问题。文章提出了处理工程承包合同纠纷的四种方法:当事人自行协商、第三人居中调解、向仲裁委员会申请仲裁和向人民法院起诉。其中仲裁和诉讼具有相同的法律效力,当事人只能选择其中一种途径解决纠纷。

  • 建筑工程的总包与分包形式

    建筑工程中的总包与分包形式。发包单位可以选择将全部工程或部分工程发包给总承包单位,总承包单位可以对其承包范围内的部分工程项目进行分包。总承包单位对总承包合同范围内的工程任务质量负责,并与分包单位承担连带责任。同时,总承包单位应对分包单位进行质量监督与

  • 违法转包的定义
  • 劳务工程再次转包合同的效力问题
  • 承包人的义务

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师