当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程纠纷 > 工程款纠纷 > 工程款纠纷如何避免

工程款纠纷如何避免

时间:2023-10-23 浏览:34次 来源:由手心律师网整理
32841
在建设领域,会发生一些工程款的纠纷,有些甚至为了工程款纠纷闹上法庭,那么工程款纠纷如何避免,关于工程款纠纷有哪些类型的法律规定有哪些呢?下面,为手心律师网小编整理了关于工程款纠纷有哪些类型的法律知识,供大家学习参考。

如何避免工程款纠纷

慎重选择合作伙伴

在市场竞争日益激烈的情况下,承包企业应谨慎选择合作伙伴,以避免工程款纠纷的发生。合作伙伴的资信能力对于承包企业的权利实现至关重要。在选择合作伙伴时,应对其股东构成、企业信誉、违约记录、对外负债、主要固定资产现状以及项目资金的来源、到位和监管情况等进行了解。

审查建设手续

在承包工程前,应对建设手续进行审查,以避免因建设方的意图超越审批范围而引发工程款纠纷。例如,如果规划部门规划建设五层,而发包方想要建设超过五层,承包方按照发包方的意图进行建设可能会被规划部门勒令停工,导致工程款难以获得。另外,如果承包方按照发包方的意图将楼建设到五层以上,后来被城建规划部门勒令拆除,承包方要主张五层以上部分的工程款就会面临困难。

请专业人员把好合同关

合同是承包方实现权利的重要凭证,因此合同的规范性、准确性、严密性和详细性对于承包方来说十分关键。施工合同并非完全格式文本,其中有许多可以选择的条款,有些条款需要根据具体情况填写。在签订合同时,特别要注意将工程款的支付方式、支付期限和违约责任约定清楚明确。

完善施工手续

施工过程中,手续的完备性对于避免工程款纠纷至关重要。如果承包方由于手续不完善而无法取得证据,将给对方可乘之机,使处理纠纷变得被动。因此,在施工过程中,变更工程图纸设计、选材变更和施工项目增加等情况下,一定要确保有对方施工代表和监理的签字。

工程款纠纷的类型

发包方拖欠工程款违约纠纷

这种违约纠纷的特点是工程款是可以确定的,因此法律处理相对简单。这类纠纷的主要原因是发包方无正当理由拖欠工程款,表现为发包方无力支付工程款或有支付能力却无故拖欠。

总包、分包问题引起的工程款纠纷

这种纠纷的法律关系较为复杂。纠纷主要表现为承包方在程序上存在分包瑕疵,发包方事后不承认分包合同的合法性,从而引发纠纷。

竣工结算报告争议引发的工程款纠纷

这种纠纷主要表现为承包方制作结算文件并递交给发包方,但未能取得递交结算文件的证据,发包方不予答复且事后否认收到;或者承包方制作结算文件并递交给发包方,发包方不予答复;或者承包方制作结算文件并递交给发包方,发包方不予认可,从而引发工程款结算纠纷。

建筑材料品质之争引起的工程款纠纷

这种纠纷主要表现为在建设工程招投标时,对工程主要建筑材料品质有要求或承诺,但由于建筑材料市场供求关系的影响,承包方有时会采用合同外的其他建材,从而引发结算纠纷。

质保金纠纷

这类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项,承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据,发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款,从而引发纠纷。

合同瑕疵引发的工程款纠纷

合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的、没有资质的实际施工人以有资质的建筑施工企业名义签订建设工程施工合同,从而引发合同无效纠纷。

包含工期延误的工程款纠纷

这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅自改变设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应,导致停工、窝工、恶劣天气等原因下,承包方要求顺延工期未经有效确认。工程竣工后,发包方要求承包方承担工期延误责任,使案件变得复杂。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 如何防范工程款纠纷

    如何防范工程款纠纷。首先,要慎重选择合作伙伴并对其进行资信能力考察。其次,审查建设手续以避免陷入困境。此外,请专业人员审核合同以确保合同的规范性、准确性和严密性。最后,完善施工手续以避免证据不足的问题。通过这些措施,可以有效地防范工程款纠纷的发生。

  • 缺少证据的工程款纠纷如何维权

    解决工程款纠纷的几种方法。首先,需要明确约定工程款的支付期限、逾期利息及调价方法,包括预付款、进度款等,并合理利用逾期认可条款保护承包人利益。其次,要重视签证管理,遇到图纸延误等问题要及时沟通并达成共识。再次,在诉讼时效内依法维权,可以利用合同法第2

  • 工程纠纷审理期限及相关规定

    工程纠纷的审理期限和相关规定。包括不同类型案件的审理期限,如民事案件、上诉案件等。同时也阐述了违章建筑的工程劳务纠纷的管辖地,包括被告住所地和合同履行地的确定,以及相关的民事诉讼法律规定。

  • 一、工程交付的证明方法

    中国工程施工交付的方法和条件,以及处理建筑工程施工合同纠纷的多种方式。工程交付需经验收合格并符合建筑法规规定的相关标准。对于施工合同纠纷,可以通过和解、调解、仲裁和诉讼等方式解决。其中调解和仲裁具有独特的特点和处理方式,最终目的是解决合同纠纷并确保合

  • 发包人的连带责任
  • 如何防范工程造价引发的欠款纠纷
  • 劳务工程再次转包合同的效力问题

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师