
农民工工资拖欠问题是拖欠工程款所导致的社会稳定问题之一。农民工工资问题在立法层面缺乏明确规定,因此司法解释第29条规定了农民工工资问题的特殊保护措施。根据该规定,如果实际施工人与发包人已履行合同并形成权利义务关系,实际施工人可以向发包人主张权利,并可以要求发包人承担连带责任。这一规定可以在《民事诉讼法》第97条中找到法律依据。
承发包双方在一个工程中签订多份合同,且计价方式不同,给工程款结算带来困扰。司法解释第23条规定,当事人就同一建设工程订立与中标合同实质内容不一致的其他合同时,应以中标并经备案的合同作为结算工程款的依据。这一规定可以解决黑白合同的工程款结算问题。
拖欠工程款案件中,被拖欠的工程款应如何计算利息是一个具体问题。司法解释第21条规定,如果合同没有约定拖欠工程款的利息,则发包人应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率向承包人支付利息。利息的起算时间根据不同情况计算,可以根据合同约定的工程款结算时间或工程交付时间来确定。
拖欠工程款案件中,承包人因拖欠工程款提起诉讼,发包人往往以工期逾期为由提出反诉。司法解释第17条规定,如果发包人违反合同规定未在合理期限内履行义务,承包人可以要求发包人赔偿停工、窝工等损失,并相应顺延工期。承包人应在发出书面催告后办理顺延工期签证,以确保自己的权益。
垫资承包工程的合法性问题在司法实践中存在争议。司法解释第6条规定,如果合同对垫资和支付垫资款利息有约定,发包人应按约定支付垫资款本息;如果合同没有约定垫资,发包人未支付的款项按照工程款处理。这一规定确认了垫资的合法性。
工程结算确认时,发包人可能以审计报告为由提出异议。司法解释第25条规定,如果合同对工程结算有约定,一方当事人主张按照审计机关作出的审计决定调整工程款,人民法院不予支持。这意味着工程结算协议优先于审计报告。
工程款鉴定涉及专业技术问题,法官们往往缺乏相关知识。司法解释第19条规定,当事人可以按照合同约定的计价标准或计价方法结算工程款。如果合同约定不明确,可以参照建设行政主管部门发布的计价方法和计价标准进行结算。此外,人民法院应严格控制和审核工程造价和工程质量鉴定的结论,确保其符合合同约定和法律规定。
 
	
	   石材采购合同的细节条款。合同涉及甲方(需方)和乙方(供方)关于综合楼停车场、中心餐厅至总台路面及停车场地面铺装工程所需石材的采购事项。合同详细规定了石材的规格、质量、价格、付款方式、交货时间以及违约责任等重要内容,旨在确保双方权益,防止产生纠纷。
 
	
	   张某与公司之间的劳动纠纷案件。张某在公司工作期间遭遇调岗降薪问题,并面临公司解除合同的争议。庭审实录中,双方就张某是否自动离职、是否应按照工程师的工资标准补足工资差额、保险缴纳及加班工资等问题展开辩论。张某及其律师提出了相应的反驳意见。
 
	
	   工程纠纷的审理期限和相关规定。包括不同类型案件的审理期限,如民事案件、上诉案件等。同时也阐述了违章建筑的工程劳务纠纷的管辖地,包括被告住所地和合同履行地的确定,以及相关的民事诉讼法律规定。
 
	
	   工程承包合同无效时发包人的连带责任问题。文章提出了处理工程承包合同纠纷的四种方法:当事人自行协商、第三人居中调解、向仲裁委员会申请仲裁和向人民法院起诉。其中仲裁和诉讼具有相同的法律效力,当事人只能选择其中一种途径解决纠纷。