当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程纠纷 > 建筑工程法规 > 工程合同签订时有必要明确约定工期吗?

工程合同签订时有必要明确约定工期吗?

时间:2024-05-16 浏览:92次 来源:由手心律师网整理
332736

工程合同中的工期约定及认定

根据《中华人民共和国民法典》相关规定,工程合同的当事人在签订合同时,一般需要约定工期,但并非强制要求。如果合同中没有约定工期,双方可以进行补充约定。

工期约定

根据《中华人民共和国民法典》第七百九十四条和第七百九十五条的规定,勘察、设计合同和施工合同中一般都包括工期的约定。

勘察、设计合同的内容通常包括提交基础资料和概预算等文件的期限、质量要求、费用以及其他协作条件。

而施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

工期顺延的认定

在建筑工程施工过程中,如果发包人的行为导致工程停工,根据《中华人民共和国民法典》相关规定,发包人需要承担相应的停工损失。

工期顺延的认定可以根据以下情况进行:

  1. 发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件;
  2. 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,导致施工不能正常进行;
  3. 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,导致施工不能正常进行;
  4. 设计变更和工程量增加;
  5. 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
  6. 不可抗力;
  7. 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

当发包人因上述原因或其他原因导致工程停工时,承包人除了可以要求赔偿外,还可以要求工期延顺,以避免超期施工。

工期认定方式

建设工程施工合同中的开工日期一般可以通过以下方式确定:

  1. 合同中约定具体的日期作为开工日期;
  2. 以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期;
  3. 以监理人的开工通知写明日期作为开工日期;
  4. 以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。

由于建筑工程的工期通常较长,双方在签订合同时一般会对工期进行约定。

以上是关于工程合同中工期约定及认定的相关内容,如有疑问或需要咨询,请联系我们。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 办理建筑资质所需费用

    办理建筑资质的费用相关问题。资质申请需提交的资料包括申请表、企业证件、人员职称证件等。办理费用因自行办理或委托代理公司而有所不同。工程施工总承包企业还需提供工程勘察和设计资格证书。

  • 怀孕期间离婚的法律规定

    怀孕期间离婚的法律规定,男方在女方怀孕和分娩后一年内不得提出离婚,但女方提出或法院认为有必要受理男方请求的除外。离婚协议的效力与签署情况有关,特殊身份关系和离婚协议的生效问题需注意。在离婚过程中,法院会根据具体情况处理相关纠纷,包括变更或撤销财产分割

  • 一、工程交付的证明方法

    中国工程施工交付的方法和条件,以及处理建筑工程施工合同纠纷的多种方式。工程交付需经验收合格并符合建筑法规规定的相关标准。对于施工合同纠纷,可以通过和解、调解、仲裁和诉讼等方式解决。其中调解和仲裁具有独特的特点和处理方式,最终目的是解决合同纠纷并确保合

  • 土地征用制度的修正与完善

    土地征用制度的修正与完善。文章指出,虽然《宪法》确立了土地征用并给予补偿的制度,但全国缺乏统一规定,各地区存在操作差异和诸多问题。因此,有必要进行制度改革与创新,包括划定土地征用范围、遵循公平公正原则、严格土地征用程序、合理确定补偿标准和分配原则等。

  • 诉讼财产保全的条件
  • 赠与合同的撤销权问题
  • 承包合同效力的认定

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师