当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程安全 > 建筑施工安全管理 > 承包人施工赔偿的索赔范围

承包人施工赔偿的索赔范围

时间:2024-03-20 浏览:19次 来源:由手心律师网整理
339122

承包人可以索赔的施工赔偿

根据《中华人民共和国民法典》第八百零三条,如果发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料,承包人有权顺延工程日期,并可以请求赔偿停工、窝工等损失。

发包人未按约定提供施工场地、施工条件

根据法律规定,如果发包人未按约定提供施工场地和施工条件,导致承包人遭受损失,承包人有权要求发包人进行赔偿。这包括延期工期所带来的额外费用和损失。

工程设计变更导致工期延长

如果发包人在工程进行过程中对设计进行变更,导致工期延长,承包人可以要求发包人赔偿因此而产生的损失。这包括额外的人力、材料和设备成本,以及工期延长所带来的经济损失。

发包人未按约定供应材料、设备

如果发包人未按照约定供应材料和设备,导致承包人无法按时进行施工,承包人有权要求发包人进行赔偿。这包括因此而产生的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

发包人工作失误造成的损失

如果发包人的工作失误导致承包人遭受损失,承包人有权要求发包人进行赔偿。这包括因此而产生的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

法律依据

根据《中华人民共和国民法典》第八百零四条,如果因发包人的原因致使工程中途停建、缓建,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

根据《中华人民共和国民法典》第八百零五条,如果因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 公路施工安全总结与计划

    公路施工中的安全工作总结与计划。文章前期安全工作总结涉及到吸收塔壁板安装和塔内箱型梁穿吊作业等工作的挑战,并强调了预防工作的关键。安全工作总结部分强调了关注安全和关爱生命的意识,加强基础管理工作和现场协调管理工作的重要性。同时指出存在的主要问题是个别

  • 建设工程承包人的责任

    建设工程承包人的责任,包括按时进入施工现场、接受发包人监督、确保建设工程质量达到合同约定标准和催告未付款的发包人等方面。承包人需完成开工前的准备工作,遵守合同约定,如因施工原因造成质量问题需承担相应责任。若发包人未按期付款,承包人有权催告并采取措施保

  • 施工安全协议书

    甲乙方在施工过程中的权利、责任和义务,包括施工现场安全生产和文明施工的管理和监督检查、对临时用电设备设施进行监督和检查、特种作业人员的管理以及采取施工安全和环境保护措施等内容。同时强调双方必须遵守国家和工程所在地的安全生产要求,确保工程及人员、材料、

  • 工程未完工工程施工费用的处理方法

    工程未完工时工程施工费用的处理方法,包括合同被认定为无效的情况及相应的处理方式。根据法律规定,承包人只有在竣工验收合格后才有资格主张工程款。针对拖欠工程款的问题,承包人可以向法院提起诉讼并采取相应的措施来中断诉讼时效以保障自身权益。

  • 工程施工合同
  • 复杂建筑工程的安全管理
  • 建筑工程施工合同中的实际施工人怎么认定
建筑工程安全知识导航

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师