当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程纠纷 > 建筑工程法规 > 建筑工程工期如何合法延长

建筑工程工期如何合法延长

时间:2024-07-13 浏览:60次 来源:由手心律师网整理
343330

建筑工程工期延误的处理方式

一、工期延误的定义

工期延误,又称为工程延误或进度延误,是指工程实施过程中任何一项或多项工作的实际完成日期迟于计划规定的完成日期,从而可能导致整个合同工期的延长。

二、建筑工程工期延误的情形

1、发包人未按合同约定时间开工的,以实际开工时间作为工期的起算点,工期向后顺延相应迟延开工的时间。

2、虽然进场,但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件,如工地未满足合同约定的开工要求,法律上相关审批手续未办妥等。

3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。

4、发包人未按合同约定支付工程款的。

5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。

6、设计变更,导致工程量增加的。

7、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、勘察报告及其他书面资料存在错误或疏漏的。

8、发包人增加合同外工程的,该工程另行计算工期,在原合同工期中顺延。

9、非发包人原因造成停水、停电、停气等累计超过8小时的(本条在2013版施工合同中已经删除,所以本条并非必然可以顺延工期的情形,部分合同专用合同条款中已约定停水、停电、停气的风险由承包人承担)。

10、发包方供应材料的,因发包供应材料迟延造成工期延误的。

11、不可抗力,如台风造成、政府指令(如高考、召开重要会议)要求停工等。

12、非承包人原因而发包人要求停工的。

13、非承包人原因而监理单位指令停工的。

14、承包人按合同约定程序完成隐蔽工程后发包人要求开挖重新验收,且验收结果合格的。

15、发包人直接发包工程的施工人原因造成工期延误的。

16、发包人与承包人在施工过程中因已完成工程质量产生争议,承包人为避免损失扩大暂停施工,但最终确定已完成工程质量合格的。

17、发包人未协调好土地权属问题、相邻关系等问题,相关第三人影响承包人正常施工的。

18、因异常恶劣气候但未达到不可抗力情形下造成工期延误的。

19、不利物质条件但未达到不可抗力情形下造成工期延误。

20、其他因发包方原因造成工期延误的情形。

三、建筑工程延误的法律依据

根据《合同法》第二百七十八条规定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

根据以上法律规定,如果非不是施工单位的过错所造成的原因,或者不可抗力的因素,那么导致施工单位无法按照合同完成的情况下,施工单位可以申请工期延误。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 工程款的时效规定

    关于工程款的时效规定。施工单位追讨工程款的时效为三年,自知道权利受损之日开始计算。追讨工程款需准备相关证据,包括施工单位资质证书、工程文件等。施工过程中需注意收集和管理证据材料,确保证据有效性。

  • 建筑工程纠纷的诉讼时效限制

    建筑工程纠纷的诉讼时效限制及解决方式。根据民法总则规定,权利人有三年的诉讼时效期间向法院主张权利,超过二十年则不予保护。解决建筑工程合同纠纷可采取和解、协调、仲裁和诉讼等方式。和解和协调有助于双方达成共识,防止损失扩大;仲裁和诉讼则是有法律效力的解决

  • 农民工工资拖欠问题的法律解决途径

    农民工工资拖欠问题的法律解决途径,包括相关司法解释规定的责任追究、工程总承包企业的连带责任及申请法律援助解决劳动报酬问题的具体流程。当农民工遇到工资拖欠时,可以通过法律途径维护自身权益。

  • 施工单位挂证出现事故是否构成犯罪

    施工单位进行资质挂靠后发生安全事故是否构成犯罪的问题。根据相关法律规定,涉及重大责任事故罪和强令违章冒险作业罪等,如果违反安全管理规定导致重大伤亡事故,根据情节严重程度可处以不同刑期和罚金。同时,工程重大安全事故罪也涉及对直接责任人员的处罚。因此,施

  • 建筑工程质量验收结论的填写要求
  • 工程量减少对施工方的索赔权利
  • 如何处理拖欠材料款

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师