实际施工人在追讨工程款时，可以采取以下法律途径：
实际施工人应首先向合同相对方（即转包人或违法分包人）主张权利。在起诉索要工程款时，实际施工人应当向与其有合同关系的转包人或违法分包人主张权利。这是实际施工人主张权利的主要途径和方向。
实际施工人也可以直接以发包人为被告主张权利，并向人民法院提起诉讼。人民法院应当受理该案，并有权追加转包人或违法分包人为本案当事人。发包人在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。
为了便于案件审理，人民法院可以追加转包人或违法分包人为共同被告或第三人。考虑到案件涉及两个合同关系，如果转包人或违法分包人不参与诉讼过程，将导致案件事实难以查清和法律责任难以确定。因此，人民法院可以根据案件实际情况追加转包人或违法分包人为共同被告或第三人。同时，实际施工人也可以将发包人和承包人一起作为共同被告，以主张自己的权利。这样做既有利于查清案件事实，明确当事人的责任，也有利于实际施工人实现自己的权利。
如何解决建设领域农民工工资拖欠的问题。通知要求各地排查在建工程项目支付农民工工资情况，并采取措施解决拖欠问题。同时，强调加强工程项目审批管理，完善企业工资支付保障制度，落实地方政府监管责任，确保农民工工资按时足额发放。
建设工程债权转让后受让人享有的优先受偿权问题。受让人基于债权转让获得工程款债权，享有法定优先权，该权利属于担保物权，具有追及效力，旨在确保工程款优先支付。即使工程转让，承包人的优先受偿权依然有效。法律依据为《中华人民共和国合同法》相关规定。
工程停工索赔的合法依据，包括业主终止合同、资金问题、设计变更或资料不全以及不可抗力因素等导致的停工情况。针对这些原因，施工方有权向业主提出索赔。索赔内容包括撤离现场的直接和间接费用、预期利润及停工待命人工费和材料租赁费等。费用计算可根据具体情况和相关
索赔计算方法，包括总费用法、分项法和因素分析法。总费用法以承包商的额外成本为基础计算索赔值，分项法按每个干扰事件引起的费用项目损失计算索赔值，而因素分析法将各指标按经济关系分解为若干因素计算索赔值。同时，文章还列举了可以作为索赔依据的文件和记录，如合
