道路工程施工合同

时间:2026-05-28 浏览:37次 来源:由手心律师网整理
372894

一、工程信息

1、工程名称:_______道路工程

2、工程地点:_______

3、工程内容和承包范围:本工程包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程,道路总长为______米。

二、承包方式

本工程采用包工包料方式进行,乙方负责采购所有材料,但材料必须符合规定的质量标准,并具备产品合格证书等。

三、合同造价

本合同的暂定合同造价为人民币____________元整。

四、工期

合同签订并生效后,乙方需在______天内完成工程。若工期延迟一天,乙方需支付违约金人民币______元。

五、合同履约保证金

合同履约保证金为______元,工程竣工后甲方将全额返还乙方。

六、结算办法

1、结算原则:按照市政工程预算定额进行结算,具体单价及费率详见附后清单。根据清单约定的价格及现场签证的工程量进行实际结算。

2、土方开挖费用:土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取,单独土方短驳运输(运距1000米内)按______元/车(5吨车)计。

3、挖土机费用:挖土机采用200型挖机,挖土机费用按________元/小时单价包干。

七、工程质量

1、道路工程质量要求按照《水泥混凝土路面施工及验收规范(GBJ97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)》执行,要求达到合格等级,并满足以下要求:

①混凝土层:混凝土采用设计规定的商品混凝土,厚度误差不超过10%,平整度误差小于10mm,宽度不小于设计规定。

②塘渣基层:塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求,路基开挖应至老土,当局部为淤泥土时,应经甲方确认。路基应有良好的排水系统,碾压密实、均匀坚实、稳定,压实度和平整度应符合设计要求。

八、采购材料和工程设备的义务与责任

1、乙方采购的材料和工程设备必须符合设计和相关标准要求,如不符合要求,乙方应在监理人要求的合理期限内将不符合要求的材料、工程设备移出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由乙方承担增加的费用和延误的工期。

2、若发包人提供的材料和工程设备不符合合同约定的规格、数量或质量,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况,按照违约约定办理。

九、安全生产和文明施工

1、乙方应按照建设总承包单位工程施工现场管理规定和发包人统一管理制度的要求,组织文明安全施工。甲方和总承包单位有权制止乙方违反现场管理制度的行为,并可处以罚款和解除合同。

2、乙方在施工过程中发生的安全事故和质量事故由乙方自行负责,并承担相应的经济责任、法律责任和赔偿责任。

十、资料管理和竣工结算

1、乙方必须按照规定要求整理本工程的技术资料,并使用A4纸和电脑打印。

2、竣工验收合格后,乙方需在15天内向甲方提供完整的工程技术资料二套,其中一套必须是原件。

3、竣工验收合格后____天内,乙方需向甲方提供本工程完整的结算书和结算资料一式三份。

十一、付款办法

1、竣工验收合格结算审核完毕后一个月内,除留设结算造价_____%的质量保修金外,其余款项一次性支付给乙方。

2、质量保修金在竣工验收合格之日起一年后的____天内支付给乙方,不计利息。

3、水电费用由乙方自行承担。

十二、争议解决

在履行合同过程中产生争议时,双方首先应友好协商解决;若协商不成,可向仲裁委员会仲裁。

十三、保修责任

本工程的质量保修期为_______年,自竣工验收合格之日起计算。在保修期内,乙方应根据法律和合同约定承担保修责任。

十四、违约处理

1、甲方违约时应承担相应的违约责任,包括支付违约金和赔偿乙方因此而产生的损失。

2、乙方违约时,甲方可通知乙方支付违约金并赔偿因此而产生的损失。

十五、一般权利和义务

1、甲方负责工程施工的协调和质量监管工作。

2、乙方负责工程的施工组织、质量监管和维修保护。

十六、争议解决

甲乙双方因合同发生争议,可向相关单位或人员要求调解;调解或协商不成的,可向人民法院起诉。

十七、合同生效

本合同一式____份,甲乙双方各执____份,经双方单位盖章、代表签字后生效。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 道路工程施工合同

    关于道路工程施工合同的主要内容。工程包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等,采用包工包料方式,对合同造价、工期、合同履约保证金等进行了详细规定。同时,文章还涉及了结算办法、工程质量、采购材料和工程设备的义务与责任以及安全生产和文明施工等方面的内容。

  • 道路施工纠纷案由有哪些?

    建设工程合同纠纷包括建设工程勘察合同纠纷;建设工程设计合同纠纷;建设工程施工合同纠纷;建设工程价款优先受偿权纠纷;建设工程分包合同纠纷;建设工程监理合同纠纷;装饰装修合同纠纷;铁路修建合同纠纷;农村建房施工合同纠纷。道路施工纠纷民事纠纷解决方法有和解、仲裁等

  • 道路施工工程款纠纷管辖法院如何确定?

    依据《民事诉讼法》第二十三条的规定:因合同纠纷提起的诉讼,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。第三十五条的规定:两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先立案的人民法院管辖。如败

  • 道路施工合同纠纷管辖的法院如何确定?

    农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷,按照不动产纠纷确定管辖。《民事诉讼法》民事诉讼法关于地域管辖的规定,因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。关于建设工程施工合同纠纷自然应

  • 发生道路及雨污水施工合同纠纷如何处理?
  • 道路工程施工合同纠纷管辖如何确定?
  • 占道施工村民可以要赔偿吗

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师