当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程承包 > 建筑工程发包和承包 > 发包人主要有哪些权利

发包人主要有哪些权利

时间:2023-11-14 浏览:9次 来源:由手心律师网整理
31150
在社会建设中特别是与承包工程有关的方面总会听到发包人的信息,原来所谓发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。也就是说发包人主要负责雇用工程师并委托他全权履行发包人的责任。 看起来好像没什么用呀,那发包人主要有哪些权利呢?手心律师网小编整理了相关的内容,希望对您有帮助。

发包人的权利

作业进度质量检查权

发包人有权在不妨碍承包人正常作业的情况下,随时进行作业进度质量检查。

隐蔽工程检查权

如果承包人未通知发包人进行检查并进行了隐蔽工程,发包人有权进行检查,并要求承包人承担检查费用。

建设工程验收权

建设工程竣工后,发包人应根据施工图纸、说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验票标准进行验收。

返工、改建要求权

如果建设工程质量不符合约定是由施工人原因造成的,发包人有权要求施工人在合理的期限内无偿修理、返工或改建。

发包人的义务

遵守法律义务

发包人在履行合同过程中应遵守法律,并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

发出开工通知义务

发包人应委托监理人按合同约定向承包人发出开工通知。

提供施工场地及相关资料义务

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地,以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料,并保证资料的真实、准确、完整。

协助办理证件和批件义务

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

组织设计交底义务

发包人应根据合同进度计划,组织设计单位向承包人进行设计交底。

支付合同付款义务

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

组织竣工验收义务

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

其他义务

根据《合同法》规定,建设工程合同发包人还应承担以下责任:

(1) 做好施工前的准备工作,确保建设承包单位准时进入施工现场。如果发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料,承包人可以顺延工程日期,并要求停工、窝工损失赔偿。

(2) 向承包人提供符合质量要求的材料和设备。如果提供的材料质量存在瑕疵或提供的设备不符合要求导致工期延误和质量责任,发包人应承担责任。

(3) 对工程质量和进度进行检查。发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进行进度和质量检查。

(4) 组织验收。建设工程竣工后,发包人应根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。

(5) 支付价款并接收工程。

(6) 交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目经验收合格并支付价款后,应及时交付使用,发挥建设工程效益。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 法律咨询:工程转包纠纷问题的咨询

    工程转包纠纷问题的法律咨询。甲方作为建筑公司承包人,拖欠乙方工资引发纠纷。法院传票来时,甲方需仔细阅读传票内容并准备证据,可委托律师出庭应诉。同时,《中华人民共和国建筑法》规定建筑工程发包承包需订立书面合同,双方应全面履行合同义务,禁止收受贿赂和不正

  • 工程审计时间要求

    工程审计的时间要求。合同约定具体时间,双方必须遵守。根据《建设工程价款结算暂行办法》,承包人提交竣工结算报告后,审计机关要在规定时间内完成审查。不同金额的工程竣工结算报告审查时间不同。承包人未按要求提供资料,发包人有权审查已有资料,责任由承包人承担。

  • 建设工程承包的法律原则

    建设工程承包的法律原则,包括承发包双方依法订立书面合同并全面履行合同义务的原则、建筑工程发包承包实行以招标、投标为主的原则以及禁止承发包双方采取不正当竞争手段的原则。要求遵守相关规定,保证招投标活动的公开公平公正,以确保择优选择承包单位并防止不正当手

  • 打官司的关键在于证据收集

    承包人追索款项时证据收集的重要性。承包人需收集发包人未及时支付工程款导致工期拖延的证据,包括书面催告、停工通知、现场设备和材料清单、复工时间确认、承包人停工损失费用清单和其他相关证据。这些证据有助于承包人在法律诉讼中得到法院支持并获胜。

  • 一、签订挡墙工程分包合同的注意事项
  • 绿化工程承包合同
  • 公司劳务分包给个人的合法性

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师