经甲乙双方友好协商，现就乙方承包甲方所属xx广场大厦、卧龙公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议：
1. xx广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水
2. 卧龙公寓顶层面防水层
3. 中餐厅层面防水层进行翻修处理，在原有防水层另行加铺SBS防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造，对部分节点与立面墙体进行防水处理
具体工程量见<附件清单>，具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。
双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包，包干价为xx元。
乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工，采用符合国家标准的材料，确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。
工程完工且经甲方验收合格后，甲方在七个工作日内支付工程款的80%，即xx元，其余20%，即xx元留作质量保修保证金，一年后无质量问题，甲方将质保金的75%，即xx元支付给乙方，余款在五年保修期满时支付给乙方。
乙方在工程施工中应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定，避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。
本协议一式三份，双方各执一份，甲方物业公司一份，自双方签字之日起生效。
本协议未尽事宜由双方另行协商解决，不能协商一致的，任何一方均有权向xx市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
甲方：xx公司
授权人签字：
乙方：xx防水装饰工程部
授权人签字：
年月日
工程合同的主要内容，包括工程概况、合同工期、质量、环境安全标准化等方面的详细条款。工程采用包干方式，承包方需全面负责合同范围内的全部工作内容，处理好与政府和社区的关系。工期延误需支付违约金，不可抗力因素可考虑工期延长。工程质量需达到约定等级，否则需支
关于不安抗辩权的案例。双方签订工程承包合同后，因被告未提供施工条件，原告无法进场施工并拒绝继续支付履约保证金。法院最终判决解除合同并判决被告返还原告已缴纳的履约保证金78万元。法院认定原告行使不安抗辩权符合法律规定，被告的辩驳理由不成立。
工程发包合同的细节内容，包括工程概况、承包方式、工程计价方式、质量标准、工程期限、付款方法以及双方责任等。甲方将砌砖分项工程发包给乙方，双方经过协商一致并签订本合同，共同遵守。合同明确了工程名称、地点、内容、承包范围及承包方式等细节，并对工程质量、期
非招标工程合同价款由发包人承包人依据工程预算在协议书内约定。在签订工程合同时，首先要注意合同的主体发包人与承包人的确定，再注意合同的内容，合同的违约条款和合同的补充条款等，需要双方进行协商，达到一致意见。
