当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程纠纷 > 工程承包纠纷 > 因发包方原因导致停工的情形有哪些

因发包方原因导致停工的情形有哪些

时间:2024-09-04 浏览:35次 来源:由手心律师网整理
32553
我们知道导致工程停工的原因有很多,其中就包扩发包方的原因,那么发包方原因导致工程停工有哪些情形,相信大家一定想知道,别着急,接下来,手心律师网小编就这个问题为你整理了相关的资料,相信看过下文你会对这个问题有相当的了解

因发包方原因导致工程停工的主要情形

工程停工是指由于发包人的原因导致施工工程无法正常进行的情况。以下是几种常见的因发包方原因导致工程停工的情形:

1、发包人未按合同约定的时间提供原材料、设备、场地

如果发包人未按照合同约定的时间提供所需的原材料、设备和场地,这将导致工程无法继续进行,从而造成工程停工。

2、发包人未按合同约定的时间支付工程预付款、进度款

如果发包人未按照合同约定的时间支付工程预付款或进度款,承包人可能无法继续筹集资金用于工程施工,从而导致工程停工。

3、发包人未按合同约定提供技术资料、或不及时进行技术交底

如果发包人未按合同约定提供所需的技术资料,或者延迟进行技术交底,承包人可能无法进行下一步的施工工作,从而导致工程停工。

4、发包人未及时检查隐蔽工程、未及时进行中间结构的验收

如果发包人未及时检查隐蔽工程或进行中间结构的验收,承包人将无法进行下一步的工程施工,从而导致工程停工。

5、发现地下障碍物、水流或文物造成工程停工

如果在施工过程中发现地下障碍物、水流或文物,这将导致工程无法继续进行,从而造成工程停工。

6、非正常突发事件或不可抗力导致工程停工

如果发生非正常突发事件或不可抗力因素,如自然灾害、战争等,这将导致工程无法继续进行,从而造成工程停工。

7、因发包人提出建设工程施工合同无效并被确认后的工程停工

如果发包人提出建设工程施工合同无效并经确认后,工程将停工。

8、因发包人提出已施工部分工程质量存在严重缺陷而引起的停工

如果发包人提出已施工部分工程质量存在严重缺陷,并不同意承包人自行修复,这将导致工程停工。

工程停工后的处理方式

一旦上述事件导致工程停工,接下来可能出现两种情况:

1、双方协商解决,工程复工

双方可以就停工事件的诱因进行协商,并妥善解决问题,以便工程能够继续进行。

2、工程继续停工,承包方退场,合同终止,进行已施工部分工程的结算

如果无法解决停工问题,工程将继续停工,承包方将退场,合同将终止。此时,双方需要对已施工部分工程进行结算。

通常情况下,由于发包人未及时提供所需的原材料、设备、场地、技术资料,或发生突发事件导致的工程临时停工,一般不会导致双方终止合同、解除承发包关系。实际上,较常见的情况是工程进度款支付严重逾期、发包方提出建设工程施工合同无效,或发包方认为施工部分工程存在严重质量缺陷且不同意承包人自行修复。只有在这些情况下,双方才会终止合同、退出施工。

然而,一旦进入实际施工阶段,解除施工合同将是一件重大的事情。通常情况下,承发包双方都不愿意解除合同,因为双方在工程中已经投入了大量资源,停工将导致建筑材料的浪费,后继施工队伍的工程程衔也将受到影响。如果没有承包人的配合,工期和工程质量都会受到严重影响。

然而,我们仍然可以看到工程中途停工,承包人被迫退出工程施工的情况。我目前正在处理两个中途停工的工程结算诉讼案件。其中一个案件是承包人已经完成了工程的结顶工作,但尚未进行竣工验收。发包人提出工程存在严重质量问题,停止了工程进度款的支付,并停止了工地的供水和供电,以阻止承包人继续施工,并要求折除已完工部分工程。在这种情况下,承包人只能停止施工,终止合同,并要求对已完工部分工程进行结算。

作为律师,在处理类似案件时,我们深切意识到签证和索赔工作在施工过程中的重要性。只有做好基础性的工作,一旦遇到不守诚信的发包人,我们才能够保障和维护自己的合法权益,并拥有足够的证据。

正如前面所述,签证是工程承发包双方在施工过程中就支付费用、顺延工期、赔偿损失等事项达成的双方意思一致的补充协议。签证可以以各种形式存在,如联系单、补充协议、会议纪要、函件往来和监理证明等。签证的形式可以根据具体情况进行灵活调整。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 一、验资证明内容不真实所引起的法律责任和后果应由谁承担

    验资证明内容不真实所引起的法律责任和后果由谁承担的问题,并详细阐述了相关的法律规定。文章还介绍了如何出具合格的验资报告以及办理验资报告的流程,包括委托手续和文件提交等。在法律责任方面,会计师事务所和注册会计师如果违反法律规定,将承担相应的法律责任,包

  • 工程承包的方式不合法应该如何处理?通过法律途径解决

    工程承包方式不合法应该如何处理的问题。指出应通过法律途径解决,并介绍了工程总承包模式的优势和管理控制。工程总承包包括设计—施工总承包等方式,能降低工程造价和提高效率。如承包方式违法,业主可向法院提起诉讼,要求承包方承担法律责任并赔偿损失。

  • 发包人的连带责任

    工程承包合同无效时发包人的连带责任问题。文章提出了处理工程承包合同纠纷的四种方法:当事人自行协商、第三人居中调解、向仲裁委员会申请仲裁和向人民法院起诉。其中仲裁和诉讼具有相同的法律效力,当事人只能选择其中一种途径解决纠纷。

  • 违法转包的定义

    违法转包的概念和分类,其中违法转包包括建筑商非法转包。承包人在承包工程后将工程建设任务转让给第三人,且转让人退出承包关系,是违法行为。法律对转包行为严格禁止,因为这容易导致工程质量低下和市场混乱。文章还引述了相关法律依据,如《合同法》和《建筑法》的规

  • 劳务工程再次转包合同的效力问题
  • 承包人的义务
  • 工人受伤非法转包的承包人要承担责任

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师