
工程内容:XXX酒店改造及检修
承包范围为XXX酒店的两台电梯改造,包括更换电梯控制柜、厅门传动系统、轿门电子感应光幕、对重缓冲器、钢丝绳,电梯轿厢装潢,电梯导靴衬,电梯门滑轮等。同时进行两台电梯的整体检修。
本合同采用包工包料的承包方式。
工期为年—月—日至年—月—日。
合同价款的确定依据现行国家、省、市有关文件及“工程预算书”定额执行。
本工程价款计算确定为人民币24.5万元。决算金额不得超过本金额,超支部分甲方不予支付。
合同签订后,甲方将支付工程造价25%作为工程预付款。工程完工后支付25%的工程款。剩余的50%作为质量保证金,在保修期满且无质量问题后支付。
工程质量必须达到现行国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。经协商,本工程的质量等级约定为合格。工程质量必须符合市技术监督局的要求。
工程施工必须按照施工图进行,并达到效果图的标准。完工后必须符合甲方及有关部门的验收合格标准。
如果工程质量不符合上述要求,乙方有责任进行无偿返修,直至达到要求。同时,乙方还需承担由此造成的各种相关费用损失,并按法定违约金标准(1%)按日支付违约金。
甲方有以下责任:
乙方有以下责任:
工程竣工一周后,乙方向甲方提供竣工资料和竣工验收报告。甲方收到竣工资料后,将组织有关部门进行验收。
工程竣工验收后,在乙方所承包的范围内,工程保修期为一年,符合国家有关保修条例的要求。
双方因合同发生争议,首先请工程所在地建设行政主管部门调解。如果经调解后双方未达成协议,争议将由甲方所在地人民法院诉讼解决。
未尽事宜由双方共同协商解决。
本合同一式两份,自签订之日起生效。
工程分包合同的管辖确定及签订时的注意事项。首先,根据相关法律,建设工程分包合同纠纷的管辖应由被告人住所地或合同履行地法院管辖。其次,在签订分包合同时,甲方需要注意自身是否有分包权利、乙方是否具备资质等问题以及其他应注意的事项,如明确分包内容、避免与指
关于XXX酒店改造工程的承包范围和合同条款的内容。承包范围包括两台电梯的改造和检修,具体涉及电梯的多个部件的更换和检修。承包方式采用包工包料的形式,工期有明确要求。合同规定了工程款的支付方式及比例,工程质量要求严格,包括施工要求和工程质量不达标的责任
挂靠与转包在实务中的界限。存在两种观点:“同一说”认为挂靠和转包无本质区别,而“区别说”认为两者有明显不同。作者认为,挂靠和转包虽有联系,但不能混为一谈。挂靠人先与发包人达成承包意向,再借用被挂靠人的资质、名义签订合同;被挂靠人只是名义承包人,并没有
总承包人和分包人在建筑市场中的地位及关系。两者是平等的市场主体,而建设单位、建设行政主管部门等部门则是分包市场的纵向管理者。分包交易的客体是承包方和发包方共同指向的建筑工程部分,必须符合法律规定。主体间应是平等的财产关系,但现实中存在不平等现象,需对