工程合同工期顺延的条件是什么若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。
2020-05-25
公路工程施工许可证施工场地已基本具备施工条件;已经办理该建筑工程用地批准手续;在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证;建筑工程施工过程中，建设单位或施工单位发生变更的，应当重新申请施工许可证。施工许可证的内容与施工合同应一致。施工许可证不得仿造和涂改，建设单位在领取
2020-05-25
建设工程施工合同实质性内容有效变更的条件但并不是说通过招投标方式成立的建设工程施工合同实质性内容绝对不能变更。只要符合法定事由，合同双方仍然可以依法签订补充协议，对合同约定的价款、工期或质量等实质性内容进行变更。因此，工程施工合同当事人及时到有关部门办理合同实质性内容变更备案手续，既是国家
2020-05-25
工程延期怎么申请发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。设计变更和工程量增加的。专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。但由于以下原因使我方无法在合同期内完成施工图内的所有工程量，固特申
2020-05-25
订立施工合同需要具备哪些条件初步设计已经批准;项目已列入年度建设计划;有能够满足施工需要的设计文件、技术资料;建设资金与主要设备来源已基本落实;《中华人民共和国民法通则》第85条：合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。《中华人民共和国合同法》第2
2020-05-25
保险合同变更有几种方法保险合同的主体包括保险当事人以及保险关系人。保险关系人是指在保险事故发生或者保险合同约定的条件满足时，对保险人享有保险金给付请求人的人，包括被保险人和受益人。保险合同的主体不同，变更所涉及的法律程序规定也不相同。《保险法》第三十三条规定，保险标的的转
2020-05-25
什么是共同居住人租赁合同是指出租人将租赁物交付给承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。“共同居住人”是指公有居住房屋的承租人死亡或者变更租赁关系时，在该承租房屋处实际居住生活一年以上而且本市无其他住房或者虽有其他住房但居住困难的人，结婚、出生可以不受上述条件的限制
2020-05-25
合同能默认解除吗依据我国合同法的规定，合同是没有默认解除的，合同解除的情形包括协商解除和法定解除两种情形。第八条 依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。解除合同的条件成就时，解
2020-05-25
仓储合同的主要条款及当事人的权利义务有哪些仓储合同是保管人储存存货人交付的仓储物，存货人支付仓储费的合同。提供储存保管服务的一方称为保管人，接受储存保管服务并支付报酬的一方称为存货人。双方当事人名称;货物保管条件和要求;变更和解除合同的期限;双方当事人签字盖章。
2020-05-25
保密协议的生效条件合同生效是指已经成立的合同具有法律约束力，合同是否生效，取决于是否符合法律规定的有效条件。合同生效意味着双方当事人享有合同中约定的权利和承担合同中约定的应当履行的义务;任何一方不得擅自变更和解除合同;一旦当事人一方不履行合同规定的义务，另一方当事人可寻
2020-05-25
解除合同应注意什么事项合同的解除，是指合同有效成立后，在一定条件下通过当事人的单方行为或者双方合意终止合同效力或者溯及地消灭合同关系的行为。在适用情事变更原则时，合同解除是指履行合同实在困难，若履行即显失公平，法院裁决合同消灭的现象。这种解除与一般意义上的解除相比，有一个
2020-05-25
合同生效后替换变更原合同的条件是什么有的合同是为当事人一方的利益而设立的；也有一些合同的某些条款是专为当事人一方利益约定的。发生不可抗力，造成合同不能履行或者不能完全履行时，允许当事人替换变更合同，使合同的履行成为可能。如合同法规定，法律、行政法规规定替换变更合同应当办理批准、登记手续
2020-05-25
中标后修改合同生效条件是否合法签订中标合同后，不应一概禁止双方签订背离合同实性;关于《中华人民共和国招标投标法》第四;《中华人民共和国招标投标法》;合同的主要条款进行了实质性变更，合同一般无效，造成违约的一方，还要承担违约责任。合同生效是包括两种情况：一是依法成立的合同，自成立时生
2020-05-25
如何从效力上面审查合同从合同的效力上来审查合同，首先合同的效力包括合同的生效，合同的无效，合同的可变更和可撤销几方面。未成年人签订的合同;《合同法》针对合同生效作出了具体规定。《合同法》第52条对合同无效做出了规定，分析合同时除了要注重它的法定条件外，还要多从当事人违法行为
2020-05-25
哪些算合同变更条款合同的变更，是改变原合同关系，无原合同关系便无变更的对象，所以合同的变更离不开原已存在着合同关系这一条件。合同无效，自始即无合同关系;合同被撤销，合同自始失去法律约束力，亦无合同关系;追认权人拒绝追认效力未定的合同，仍无合同关系，在这些情况下，自无变更
2020-05-25
房价涨跌时如何变更合同开发商与买受人在签订商品房买卖合同后，如果遇到市场形势发生重大变化，导致商品房的价格发生大幅上涨或回落，一方可否要求顺应形势变更或解除合同?而商品房买卖合同中约定采取登记备案作为合同生效的条件，双方变更合同实质性内容后，应该到相关部门登记备案才能最终
2020-05-25
工伤鼻骨骨折的伤残等级及赔偿方式，包括劳动能力鉴定标准和赔偿规定的详细解读。根据职工工伤与职业病致残程度鉴定标准，身体部位骨折愈合后可评定为十级伤残，享受工伤保险条例规定的待遇，包括一次性伤残补助金和一次性工伤医疗补助金等。同时，介绍了劳动能力鉴定的
事实婚姻的概念和法律规定。事实婚姻是未经结婚登记而以夫妻名义同居生活的男女双方的关系，被公众认定为夫妻关系的结合。法律对事实婚姻的规定较为特殊，未办理结婚登记的，应当补办登记。自特定日期起，符合一定条件的未办理结婚登记的事实婚姻关系可合法化。对于解释
高利贷的定义及利率范围，根据法律规定，年利率超过36%的部分被视为高利贷。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，年利率超过此范围的利息约定被视为无效，已支付的超额利息可以要求返还。利率未超过年利率24%的利息属于法律保护范围
高利贷的定义、界定以及违法性。高利贷指索取特别高额利息的贷款。根据规定，民间个人借贷利率不得超过金融机构同期贷款利率的4倍，超过则为高利贷行为。高利贷涉嫌违法但不属于犯罪，年利率超过年利率利率部分利息约定无效。同时阐述了相关法律依据的条款和解释。
