当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程承包 > 建筑工程发包和承包 > 发包人未提供原材料负什么责任

发包人未提供原材料负什么责任

时间:2023-09-26 浏览:31次 来源:由手心律师网整理
31096
发包人一般在承包合同之间会出现,所对应的有承包人,发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人。那么,发包人在提供材料额时候需要付相应的责任吗?下面就由手心律师网小编为读者进行相关知识的解答,希望对大家有所帮助。

发包人未提供原材料的责任

根据工程承包合同的约定,如果发包人承担提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的责任,那么发包人应当根据约定的清单,提供符合要求的原材料、设备及其产品合格证明。承包人和发包人应当一起对原材料、设备进行检验,验收后,由承包人妥善保管,发包人支付保管费用。对于需要测试的材料,承包人应当按照约定进行相关测试。如果承包人没有测试条件,可以委托专业机构进行测试,费用由发包人承担。如果发包人提供的原材料、设备与约定不符,承包人有权拒绝接收并要求更换。如果发包人未按照约定时间提供原材料、设备,承包人可以中止施工并顺延工期,发包人应当承担由此造成的停工、窝工损失的赔偿责任。

发包人提供场地的责任

如果发包人承担提供场地的责任,发包人应当按照合同约定向承包人提供施工、操作、运输、堆放材料设备的场地以及周围场地。具体工作包括:1、发包人应当及时办理有关批件、证件和临时用地等申报手续,包括土地征用、租用,施工许可证和占道、爆破及临时铁道专用岔线许可证。2、确定建设工程及相关道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。3、发包人在提供场地前,应当清除影响承包人施工的障碍,并提供施工所需的水、电、热力、电讯等管道线路。如果发包人未能提供符合约定、适合工作的场地,导致承包人无法开展工作,承包人有权要求发包人排除障碍、顺延工期,并可以暂停工作。发包人应当承担由此造成的停工、窝工损失的赔偿责任。

发包人不支付工程款的处理

如果发包人承担提供工程建设所需资金的责任,发包人应当按照约定的时间和数额支付工程款。工程款包括预付工程款和按工程进度支付工程款两种形式。如果发包人预付工程款的,发包人应当按照约定的时间和数额预付工程款,并按合同约定的时间和比例逐次扣回。如果发包人未按照约定预付工程款,承包人可以催告发包人支付工程款。如果发包人在催告后仍不能按要求预付工程款,承包人可以在合理期限内停止工作并顺延工期。发包人应当从应付之日起向承包人支付应付款的利息,并赔偿因此造成的停工、窝工损失。

如果发包人按工程进度支付工程款的,发包人应当按照约定的进度支付工程款。完成约定的工程部分后,由发包人确认工程量,根据合同约定的单价和取费标准计算工程价款,经发包人签字后支付。如果发包人在计算结果签字后仍没有支付工程款,承包人可以催告发包人支付工程款。如果发包人在收到催告通知后仍不能按要求支付工程款,承包人可以停止工作并顺延工期。发包人应当从约定的付款之日起向承包人支付应付价款的利息,并赔偿因此造成的停工、窝工损失。

发包人未提供技术资料的责任

根据法律和行政法规的规定,承包人必须按照国家规定的质量标准、技术规程和设计图纸等技术资料进行施工。如果发包人未能按约定提供技术资料,承包人无法正常进行工作。在这种情况下,承包人可以要求发包人在合理期限内提供必要的技术资料,并有权暂停工作并顺延工期。承包人还可以要求发包人承担由停工、窝工造成的损失。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 建设工程施工合同

    建设工程施工合同的相关内容,包括工程概况、承包范围、合同工期、质量标准、合同价款等。承包人需按设计预算单价结算,并负责采购、运输、保管、使用所有永久和临时工程的建筑材料。此外,合同还涉及工程预付款和进度工程款的支付问题。

  • 违法分包人的责任

    违法分包人在建设工程施工合同中的责任。相关规定明确,违法分包合同无效,人民法院可收回违法所得。承包人需对工程质量问题承担责任。劳务分包合同有效性取决于承包人是否具有法定资质。发包人若存在过错,如提供设计缺陷等,需承担相应责任。同时规定了承包人解除合同

  • 承包拉土方工程的注意事项

    承包拉土方工程的注意事项。承包方需根据工程项目要求完成任务,提供自卸式工程运输车辆,注意运费结算方式,确保运输质量和安全,遵守运输作业时间规定,专岗专用燃油,并明确违约责任。拉土方主要涉及场内外土石方、砂石及堤坝工程中的土方运输。

  • 工程发包的定义与分类

    工程发包的定义与分类。工程发包分为招标发包和直接发包两类。招标发包是通过公告或邀请书等方式邀请单位竞争,选择最优承包单位。直接发包则是建设单位直接与承包单位洽谈。发包人需支付工程款,并履行施工前的准备、提供材料和设备、组织验收等责任。此外,文章还提及

  • 一、承包出租车夜间营运发生交通事故
  • 承包人的义务
  • 工程作业检查的方式

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师