当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程纠纷 > 施工纠纷 > 审批工程延期的程序和要求

审批工程延期的程序和要求

时间:2024-02-17 浏览:35次 来源:由手心律师网整理
342563

工程延期与工程延误的区别

工程延期是指承包单位有权要求延长工期并向业主提出赔偿费用的要求,以弥补由此造成的额外损失。而工程延误则是由承包单位承担损失,同时业主有权对承包单位施行误期违约罚款。

工程延期的申报与审批

(1)申报工程延期的条件

A、监理工程师发出工程变更指令导致工程量增加。

B、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的离检查及不利的外界条件等。

C、异常恶劣的气候条件。

D、由业主造成的任何延误、干扰或障碍,如未及时提供施工场地、未及时付款等。

E、除承包单位自身以外的其他任何原因。

(2)工程延期的审批程序

A、工程延期事件发生后,承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师(即工程延期意向通知)。

B、承包单位应在合同规定的有效期内(或监理工程师可能同意的合理期限内)向监理工程师提交详细的申述报告(延期理由及依据)。

C、监理工程师收到报告后应及时进行调查核实,准确地确定工程延期时间。

D、若延期事件具有持续性,承包单位在合同规定的有效期内无法提交最终详细的申诉报告时,应先向监理工程师提交阶段性详情报告。

E、监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上,尽快作出延长工期的临时决定。

F、临时决定的延期时间不宜过长,一般不超过最终批准的延期时间。

G、待延期事件结束后,承包单位应在合同规定的期限内向监理工程师提交最终的详情报告。

H、监理工程师应复查详情报告的全部内容,然后确定该延期事件所需的延期时间。

I、对于较复杂的延期事件,可以先作出临时延期决定,然后再作出最终决定。

J、监理工程师在作出临时工程延期批准或最终工程延期批准之前,应与业主和承包单位进行协商。

工程延期的审批原则

监理工程师在审批工程延期时应遵循以下原则:

(1)合同条件工程延期必须符合合同条件,即监理工程师审批工程延期的根本原则。(导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外)

(2)只有当延长的时间超过相应的总时差时,才能批准工程延期。关键线路会随着工程进展和情况变化而转移,监理工程师应以承包单位提交的经审核后的施工进度计划为依据来决定是否批准工程延期。

(3)承包单位应对延期事件发生后的各类细节进行详细记录,并及时向监理工程师提交详细报告。

(4)监理工程师也应对施工现场进行详细考察和分析,并做好相关记录,以便为合理确定工程延期时间提供可靠依据。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 变更施工许可证所需材料

    变更施工许可证所需的具体材料。针对不同变更情况,如监理单位变更、设计单位变更、工程名称变更、建筑规模变更、合同日期变更以及施工许可证遗失等,文章详细列出了建设单位在提交变更申请时需要提供的材料,包括书面申请、法人委托书、原施工许可证正本和副本等。文章

  • 民事纠纷解决的途径

    民事纠纷的四种解决途径:协商解决、调解解决、仲裁解决和诉讼解决。协商解决和调解解决注重当事人的自主性和灵活性,适用于友好协商的情况;仲裁解决和诉讼解决具有法律强制执行力,适用于需要法院或仲裁机构介入并作出具有法律效力的裁决的情况。当事人应根据具体情况

  • 建筑法第二十八条规定的承包单位违法转包行为

    建筑法中承包单位违法转包行为的相关内容。承包单位违法转包行为被明确界定为不派出项目管理班子、不进行质量、安全等管理,将承包工程全部或分包转包给他人的行为。合法分包则需满足四个条件,包括总承包单位自行完成主体结构施工等。此外,文章还涉及了建设工程质量管

  • 非法转包合同的效力问题

    关于非法转包合同的效力问题。法律明确规定,承包单位不得将其承包的全部建筑工程转包或肢解后以分包名义转包。非法转包合同无效,违法转包行为将受到法律制裁。涉及的建设工程质量管理、施工总承包单位的行为等都会受到影响。

  • 如何防范工程造价引发的欠款纠纷
  • 建筑问题责任分配及法律责任
  • 建筑设计委托合同

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师