如何对建设工程竣工验收与竣工日期争议处理根据《合同法》第279条，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日
2020-05-25
怎么对工程竣工结算进行编审a、单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查;实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的基础上，发包人审查。b、单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。
2020-05-25
建筑工程延误违约金的相关规定原则上是有约定从约定，但是需要符合实际情况。《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;发包人不能依据合同条款追究承包人工期延误的违约责任;
2020-05-25
建筑工程合同延期,承包人怎么赔偿在工程索赔中，工期索赔往往是同费用索赔联系在一起的。索赔谈判中，一般来说工期索赔困难不大，容易得到发包方和监理的同意，而费用索赔则要比工期索赔复杂和困难得多。发包人未按约提供图纸及开工条件;发包人指定的代表未按约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正
2020-05-25
工程竣工结算的程序及工程结算注意环节(一)相关程序规定工程完工并竣工验收合格后，发承包方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，进行工程竣工结算。工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。承包人应在规定的时间内向发包人递交工程竣工结算报告及完整的
2020-05-25
建设工程未经竣工验收擅自使用的法律责任建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的问题，我国法律法规的规定是随着实践变化而不断变化的。1993年由国务院发布的《建筑安装工程承包合同条例》第十三条规定，工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。现在看来，虽
2020-05-25
施工安全协议范本包括哪些主要条款甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
2020-05-25
建设工程的实际竣工日期当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使
2020-05-25
发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据打官司就是打证据，在承包人准备通过法律途径索偿时，就必须收集好充分的证据资料，那样起诉到法院的时候，才能得到法院的支持，胜诉索偿。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。
2020-05-25
因发包人导致工期延误的,承包人需要收集哪些证据发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际给期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第722项[施工进度计划的修订]
2020-05-25
因发包人原因导致建筑工程变更,承包人可以要求赔偿吗在承包人进行建筑工程施工的过程中，发包人都是可以根据实际情况进行工程变更的，但工程变更，既可能导致工程费用增加，也可能给承包人造成实际损失，发包人应当按照实际情况增付相应的费用，赔偿相应的损失。
2020-05-25
建筑工程合同无效逾期竣工的,发包人能否要求赔偿工期拖延损失这种情况下，发包人可以要求赔偿，但是最终能否要到赔偿，或能要到多少赔偿，要是具体案件情况而定。因此，当建筑工程合同无效，承包人逾期竣工的，发包人可以要求赔偿的，只最终能否获得赔偿，就看实际案情了。因而，建议最好找个建筑工程律师协助处理，那样有利于收集
2020-05-25
工期拖延索赔事项有哪些但在实际施工中，导致工期拖延的情况很多，可以预见的不可预见的都有，如建设单位拖欠工程款、大暴雨等导致工期拖欠。在建筑工程中，因发包人原因导致工期拖延的，承包人是可以要求赔偿损失的。因发包人原因，如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的，承包人
2020-05-25
因暴雨水浸造成的停工,应怎样处理赔偿事宜建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气，导致停工的现象时有发生，而因此停工必然会给承包人和发包人造成损失。因此，不管是发包人还是承包人，都有必要清楚这种情况下该怎样处理赔偿事宜。若暴雨水浸属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，若擅
2020-05-25
法律对建设工程总承包是如何规定的首先，我们要知道建设工程实务中，涉及到的术语更多地表现为发包人与承包人。发包人、承包人这两个概念都有其特定的法律含义，特别是承包人这一概念的法律含义更是丰富多彩，涉及到与许多概念的交叉。根据我国现行法的一般规定，承包人可分为总承包人和专业承包人、劳务
2020-05-25
装修工程承包中承包的权利有哪些发包人未按照约定的时间和要求提供的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当及时采取弥补措施以减少损失，并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费
2020-05-25
最高人民法院对于自首和立功的具体法律解释。首先定义了自首的条件，包括自动投案和如实供述自己的罪行。其中，自动投案涵盖多种情况，如犯罪嫌疑人主动向司法机关投案或被规劝投案等。同时，文章还规定了如何认定为如实供述自己罪行的条件，包括犯数罪和共同犯罪的情况
学生伪造实习证明的合法性问题。实习证明对于求职和获取学分具有重要作用，因此一些学生选择在网上购买假实习证明。尽管网站已关闭相关店铺并下架相关商品，但这种现象仍然存在。学生明知假证明盖有假公章而购买属于违法行为，可能会承担法律责任。
申请施工许可证的条件和办理流程。申请施工许可证需满足多个条件，包括施工场地条件、用地批准手续、规划许可证等。办理时需提交相关材料，如申请表、规划许可证等。办理流程包括领取申请表、审批等步骤。施工过程中，如发生变更需重新申请许可证，许可证应放置在现场备
邻居骂人行为是否构成犯罪以及民事诉讼的救济途径。根据《治安管理处罚法》，骂人行为可能构成侮辱罪或诽谤罪。无论是否构成犯罪，受害方均可提起民事诉讼，寻求停止侵害、赔礼道歉和赔偿损失的救济。通过递交起诉状、证据材料，经过立案、排期、送达开庭传票、缴纳诉讼
