拖欠建筑工程款解决妙招工程款一般分为动员预付款、进度款、结算款，质保金。因为，在工程进展过程中，施工单位享有主动权，如果业主建设单位延期付款就可以顺延工期来制约业主，因此应当争取在工程完工前最大限度的争取支付较大数量工程款。再者，在工程进行过程中，一旦业主建设单位出现逾期
2024-03-20
承包人施工赔偿的索赔范围根据中华人民共和国民法典的相关规定，承包人在施工过程中可以根据以下情况向发包人索赔：发包人未按约定提供施工场地、施工条件所造成的损失赔偿；工程设计变更导致工期延长的损失赔偿；发包人未按约定供应材料、设备造成的损失赔偿以及发包人工作失误造成的损失赔偿等
2024-03-20
建设工程合同工期是否可以合法顺延？根据相关法律规定，建设工程合同工期可以合法顺延。当事人可以在获得发包人或监理人签证等确认后，约定工期顺延。如果当事人没有获得确认，但提供了相应证据证明申请过确认，承
2024-03-16
工程合同中的工期纠纷怎么解决?工期是指工程施工的期限，涉及到开工日期、完工日期和竣工验收日期。工期纠纷常常发生在承包人请求支付工程进度款或结算时，发包人常常以工期延误违约金为理由进行抗辩。对于工
2024-03-14
工程索赔的基本程序是怎样的及时限是多久(一)发包方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误及应由发包方承担的其他情况，造成工期延误和(或)延期支付合同价款及造成承包方的其他经济损失，承包方可按下列以书面形式向发包方索赔;索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知书;当该索赔事件持续进行时，
2024-03-13
建筑安装工程承包协议本合同是根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，根据具体工程情况经双方协商一致签订的。合同第一条介绍了工程的概况，包括工程名称、地点、计划批准单位及文号、工程范围和内容等。第二条规定了工程的期限，包括工程合同总工期、开工
2024-03-13
停工期间的农民工是否有误工赔偿根据《工资支付暂行规定》第十二条，停工期间的农民工没有误工费，但如果停工是非因劳动者原因造成的，并且停工时间在一个工资支付周期内，用人单位应按劳动合同约定支付工资。
2024-03-12
劳务用工合同法律解读根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲方和乙方签订了劳务用工协议，双方约定了以下内容：1、工程项目、用工方式和工期按照甲方的施工组织设计和生产计划执行。2、劳务费用根据附件《劳务费用一览表》计算，单价不做调整，以实际工作量为准。3、乙方施工作
2024-03-12
建设工程合同风险及对策本文分析了建设工程合同中存在的风险，并提出了减少或避免合同风险的对策建议。随着科技创新的发展，建筑领域应用了新材料、新工艺和新技术，使得工程规模越来越大，参与单位和专业也越来越多，工期要求也越来越短。同时，自然环境、现场条件和社会因素的影响也不可忽视
2024-03-05
工程设计包括哪些资质第三十条国家推行建筑工程监理制度。第三十一条实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等
2024-03-04
人民法院是否可以执行保证金履约保证金约束主体十分明确，就是项目中标人，履约保证金的主要作用是保证完全履行合同，保证按合同约定的质量，标准和工期条款履行合同。为了控制中标人合同履行过程中的折扣与水分问题，让中标人在合同执行前交纳一定数额的履约保证金，根据合同随时考核验收，发现问
2024-03-04
工期延误索赔如何计算延误索赔的依据是什么计算工期延误索赔金额的办法：当事人有约定的，按其约定；当事人没有约定的，按照给对方造成的实际损失来赔偿，并包括对方预期可以获得的利益。延误索赔的依据是《民法典》。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于
2024-03-03
工程合作承包协议有效吗？根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，符合建设施工等级资质的单位或个人可以依法订立工程合作承包协议。该协议应包括双方的基本信息、工程范围、工期、价款和结算方式等内
2024-03-02
装饰装修管理服务协议解读本合同是根据我国法律规定，甲乙双方在审核乙方的装修资质后签订的。合同包括工程概况、工程名称、工期、工程质量标准、工程造价、付款方式等条款。工程验收合格后，乙方提出工程结算并送交甲方，甲方在无异议的情况下签字结清工程尾款。工程款全部结清后，乙方开具正式
2024-03-01
男性陪产假的法定天数是多少？土建工程合同范本应该包含以下内容：1、当事人的名称和住所；2、工程范围；3、建设工期；4、中间交工工程的开工和竣工时间；5、工程质量；6、工程造价；7、质量保修范围和质量保证期；8、相互协作等。根据《中华人民共和国民法典》第四百七十条的法律依据，合同
2024-02-29
权益保障：午餐后未约定工期索赔期限，您的权益如何保障？根据《建设工程施工合同2013年示范文本》和《标准施工招标文件2007年版》的规定，工期索赔的时限为28天。如果承包人未在规定的时限内提出索赔请求，将丧失要求追加付款和延长工期的权利。工期索赔的目的是为了免除或推卸承包人对工期延长的责任，并进行费用损
2024-02-27
工伤鼻骨骨折的伤残等级及赔偿方式，包括劳动能力鉴定标准和赔偿规定的详细解读。根据职工工伤与职业病致残程度鉴定标准，身体部位骨折愈合后可评定为十级伤残，享受工伤保险条例规定的待遇，包括一次性伤残补助金和一次性工伤医疗补助金等。同时，介绍了劳动能力鉴定的
事实婚姻的概念和法律规定。事实婚姻是未经结婚登记而以夫妻名义同居生活的男女双方的关系，被公众认定为夫妻关系的结合。法律对事实婚姻的规定较为特殊，未办理结婚登记的，应当补办登记。自特定日期起，符合一定条件的未办理结婚登记的事实婚姻关系可合法化。对于解释
封建迷信的定义、特征、历史渊源和其与科学方法的对立关系。封建迷信是人们对事物产生盲目信仰和崇拜的状态，表现在对超自然力量的盲目信任。某些大规模、影响力较大的封建迷信活动可能触犯法律，扰乱公共秩序，损害他人身体健康，并可能面临党内处分、拘留和罚款等处罚
高利贷的定义及利率范围，根据法律规定，年利率超过36%的部分被视为高利贷。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，年利率超过此范围的利息约定被视为无效，已支付的超额利息可以要求返还。利率未超过年利率24%的利息属于法律保护范围
