王先生与上海虹口区一小区的开发商签订了《商品房买卖合同》,约定开发商应在2013年8月31日之前交房。然而,交房日期将近时,开发商未能按时交房,导致王先生向法院提起诉讼,要求开发商支付逾期交房违约金。
开发商辩称逾期交房是由政府调整项目验收流程所致,因此不应承担违约责任。他们指出,《商品房买卖合同》中约定了因法规、政策的调整或政府部门的原因、非出卖人的原因所致,开发商可据实延期交房。开发商还通过公告向业主发布了关于交房时间调整的通知,并且王先生在当天签收通知后未提出异议。
法院认为,《商品房买卖合同》是有效合同,双方都应严格履行合同中的义务。根据该合同的规定,因政府审批政策及流程的变更,非因卖方的原因所致,可以据实延期。因此,法院判决驳回了王先生的诉讼请求。
律师徐-桐指出,《商品购房买卖合同》是基于真实的意思表示,且符合法律的规定,因此合同是合法有效的。根据我国《合同法》第六条的规定,当事人应当基于合同的规定,按时按质履行相应义务。在本案中,双方就交房逾期有明确的约定,即开发商可以据实延期交房,如果逾期是由于法规、政策调整等原因造成,开发商无需承担违约责任。此外,开发商通过公告告知购房者,并且王先生在收到通知后未提出异议,因此开发商没有违反合同规定,无需进行赔偿。
本文详细探讨了购房者签订购房合同的流程,包括认购、交付定金、签订网签合同及交付首付款等步骤。同时,购房者在签订合同时需注意核实开发商的证件、约定建筑面积、关注房屋质量、明确交房和产权过户时间等问题。此外,双方还需明确违约责任,签订补充协议并明确装修标
借名购房存在的两个问题。首先是合同的效力问题,借名购房合同可能会被认定为无效,因为政府推出安居房等是为了改善特定人群的居住条件,如果借名购房合同有效,则会使不符合条件的人购买这些房产,违背了政府初衷。其次是房屋买卖的风险问题,包括名义买房人反悔和房产
购房者在签订按揭房转让合同时需要注意的问题。转按揭交易包括定义、条件和风险分析,上下家需要注意银行是否允许转按揭、自身贷款条件及贷款额度等问题,同时需通过中介机构和合同约定防范风险。非转按揭交易也常见,需注意房屋产权、首付款和违约金等问题。跨行转按揭
已出租的房地产抵押办理流程及注意事项。抵押人需告知抵押权人和承租人相关情况,签订书面抵押合同并在30日内办理抵押登记,提交必要文件。抵押权人处分抵押房地产时需事先通知抵押人和承租人,承租人享有优先购买权。确保相关权益的合法保护。