1、总费用法:较简单,基本思路:按现行计价规定计算索赔值,另外也可按固定总价合同转化为成本加酬金合同,即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税金等作为索赔值; ① 合同实施过程中总费用计算是准确的,工程成本计算符合现行计价规定,成本分摊方法
2024-02-06
工程索赔范围包括不利的自然条件和人为障碍导致费用损失加大或工期延误的索赔,业主材料质量问题或供应不及时的索赔,以及由于业主和工程师原因引起的施工临时中断和工效降低导致
2024-01-30
工期索赔的计算方法包括网络分析法、比例分析法和其他方法。网络分析法通过分析延误前后的施工网络计划来计算工程应顺延的工期。比例分析法则通过分析增加或减少的单项工程量与
2024-01-27
工期索赔是指承包商因非自身原因导致工期延误,向业主提出工期顺延要求。承包商提出工期索赔的依据主要有合同约定、施工进度计划、工期修改文件、施工日志、气象资料、业主或
2024-01-25
承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告;索赔事件又称为干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件。在工程实施过程中,要不断地跟踪、监督索赔事件,就可以不断地发现索赔机会。发包人延误支付期限造成承包
2024-01-22
工期延误的情形有哪些? 《示范文本》通用条款规定了工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。 发包人不能依据合同条款追究承包人工期延误的违约责任; 保证按合同约定时间
2024-01-11
因发包人导致工期延误的,承包人有权请求赔偿停工、窝工等损失。
2024-01-05
工期索赔的概述是指在工程合同履行的过程之中,合同当事人一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付,直接或者间接的造成业主的经济损失,而业主有权利像承包商索要造成的经济损失,这就是工期延误索赔,简称工期索赔。
2023-11-25
在工程施工过程中,往往会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使预定的施工计划受到干扰,因而造成工期延误。对于并非承包商自身原因所引起的工程延误,承包商有权提出工期索赔,工程师则应在与雇主和承包商协商一致后,决定竣工期延长的时间。
2023-11-23
在工程施工过程中,往往会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使预定的施工计划受到干扰,因而造成工期延误。对于并非承包商自身原因所引起的工程延误,承包商有权提出工期索赔,工程师则应在与雇主和承包商协商一致后,决定竣工期延长的时间。
2022-01-04
工期索赔的概述是指在工程合同履行的过程之中,合同当事人一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付,直接或者间接的造成业主的经济损失,而业主有权利像承包商索要造成的经济损失,这就是工期延误索赔,简称工期索赔。而工期索赔不仅仅只出现在建
2020-05-25
原则上是有约定从约定,但是需要符合实际情况。《示范文本》通用条款规定了工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;发包人不能依据合同条款追究承包人工期延误的违约责任;
2020-05-25
但在实际施工中,导致工期拖延的情况很多,可以预见的不可预见的都有,如建设单位拖欠工程款、大暴雨等导致工期拖欠。在建筑工程中,因发包人原因导致工期拖延的,承包人是可以要求赔偿损失的。因发包人原因,如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的,承包人
2020-05-25
业主未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由业主承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包商不能及时得到合同价款及承包商的其他经济损失,承包商可按下列程序以书面形式向业主索赔: 1)索赔事件发生后28天内,向业主方发出索赔意向通知。索赔答复程序与
2020-05-25
网络分析法通过分析延误前后的施工网络计划,比较两种计算结果,计算出工程应顺延的工期。其他方法工程现场施工中,可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期;通过发包方与承包方协议确定索赔工期。分项法按工程造价的确定方法,逐项进行工程费用索赔可分为:人工费、机械
2020-05-25
工期索赔指承包人向业主或者分包人向承包人要求延长工期;是由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误,要求批准顺延合同工期的索赔。作为承包人应依照合同提出索赔申请,接中标通知书后的第29天为索赔起算日,收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。分为工程损失索赔
2020-05-25
最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释
最高人民法院和最高人民检察院联合发布的关于办理诈骗刑事案件的具体法律解释。该解释对诈骗数额的划分、严厉惩处的情形、从宽处理的情形、对近亲属的处理、未遂案件的处理、共同犯罪和追缴财物等方面进行了详细规定,以依法打击诈骗犯罪活动,保护公私财产所有权。
封建迷信的定义、特征、历史渊源和其与科学方法的对立关系。封建迷信是人们对事物产生盲目信仰和崇拜的状态,表现在对超自然力量的盲目信任。某些大规模、影响力较大的封建迷信活动可能触犯法律,扰乱公共秩序,损害他人身体健康,并可能面临党内处分、拘留和罚款等处罚
高利贷的定义及利率范围,根据法律规定,年利率超过36%的部分被视为高利贷。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》,年利率超过此范围的利息约定被视为无效,已支付的超额利息可以要求返还。利率未超过年利率24%的利息属于法律保护范围
高利贷的定义、界定以及违法性。高利贷指索取特别高额利息的贷款。根据规定,民间个人借贷利率不得超过金融机构同期贷款利率的4倍,超过则为高利贷行为。高利贷涉嫌违法但不属于犯罪,年利率超过年利率利率部分利息约定无效。同时阐述了相关法律依据的条款和解释。